福建省邮电学校信息技术实训基地改造装修项目

福建省政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时***采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的***双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的***双方可通过友好协商进行约定。

甲方：福建省邮电学校

乙方：福建开天建设有限公司

根据招标编号为[3500]FJTH[GK]2019036的福建省邮电学校信息技术实训基地改造装修项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果***乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商***就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□补充协议等。。

2、合同标的

3、合同总金额

***合同总金额为人民币大写：壹佰壹拾叁万伍仟捌佰捌拾捌元整（￥1135888.00）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：开工令发布之日起 (50) 天内交货；

4.2交付地点：福建省邮电学校；

4.3交付条件：符合相关工程施工质量验收规范与标准。。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定***具体如下：

5.1(1)、工程类型：福建省邮电学校信息技术实训基地改造装修； 5.1(2)、工期质量：合同工期50天；工程质量：合格工程； 5.1(3)、招标范围：室内装修、给排水、电气。 5.2工程特征 详见招标文件第五章内容。。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行***具体如下：

验收期次：1 验收期次说明：详见招标文件 。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行***具体如下：

8、履约保证金

有,具体如下:履约保证金百分比：5%。说明：中标人须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人缴交合同总额的5%作为履约保证金。采购人收取时间应在签订合同时***该履约保证金在工程竣工验收合格后自动转为质保金***保修期（满一年）且无质量或售后服务问题无息返还。。

9、合同有效期

9.1自本合同生效之日起至本合同履行完毕止。。

10、违约责任

10.1乙方非因不可抗力原因放弃中标***没收其投标保证金并上缴国库；导致甲方从其他中标候选人中重新确定中标人的***应当向甲方赔偿中标差价等损失；导致甲方重新招标的***应当向甲方赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。并须承担相关法律责任。 10.2承包人违约 ：承包人违约的情形 (1)承包人有发现转包挂靠等违约行为***一经核实***取消其中标资格或中止合同***其转让、转包无效***并提请建设行政主管部门限制其在福州市参加工程招投标***直至取消其投标资格***由此产生的责任和损失均由承包人负责***发包人有权向承包人索赔。 (2) 因承包人不按施工设计图纸施工、违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建***其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。 承包人应无条件接受各级监督部门的检查***检查中发现工程存在安全质量等问题***承包人应无条件同意进行整改并接受经济赔偿。 工程竣工验收时未能达到合格标准的***承包人承担违约责任。承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改***使其达到合格标准***还应按工程不合格项工程造价的5%向发包人支付违约金***由发包人直接从竣工付款中扣除。 (3)承包人发生违约情况时***逾期竣工违约金的计算方法：总工期每延误壹天支付违约金5000元人民币***逾期竣工违约金由发包人直接从支付给承包人的工程款中扣抵。  (4)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为***具备复工条件的***可由监理人签发复工通知复工。。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控***任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关***乙方应与第三方交涉***并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失***则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品***则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理***具体如下：（按招标文件要求执行）。。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成***则通过下列途径之一解决：

           提交仲裁委员会仲裁***具体如下：（按招标文件要求执行）。。
         向人民法院提起诉讼***具体如下：（按招标文件要求执行）。。

13、不可抗力

1***因不可抗力造成违约的***遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由***并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为***允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同***并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况***包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

招标文件第五章已有规定的***双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的***双方可通过友好协商进行约定。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜***双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式陆份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致***以备案电子文本为准***具有同等效力。

15.5其他：□无。□（详见补充协议） 。

签订地点：福州市