广西德千工程管理咨询有限责任公司关于2024年玉州区高标准农田新建和改造项目(项目编号：YLZC2024-G2-020217-GXDQ)中标结果公告

1 目录 第一章招标公告......................................................................................................................2 第二章投标人须知................................................................................................................7 第三章评标办法（综合评估法）......................................................................................25 第四章合同条款及格式........................................................................................................39 第五章工程量清单................................................................................................................57 第六章图纸..........................................................................................................................59 第七章技术标准和要求........................................................................................................59 第八章投标文件格式............................................................................................................60 2 第一卷 第一章 招标公告 2024年玉州区高标准农田新建和改造项目招标公告 项目概况 2024年玉州区高标准农田新建和改造项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台 （https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年7月23日9 时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。 一、项目基本情况 项目编号：YLZC2024-G2-020217-GXDQ 项目名称：2024年玉州区高标准农田新建和改造项目 预算总金额： 47792227.66元。 （其中： 1分标： 8577045.6元； 2分标： 8991279.26 元；3分标：4459251.96元；4分标：10202864.95元；5分标：4780658.97元；6分标： 10781126.92元） 最高限价：同预算金额。 采购需求： 标项 标项名称 数量及 单位 预算金额（元） 采购需求 1 分标 2024 年玉州区 高标准农田新 建和改造项目 （仁厚镇茂岑 村） 1 项 8577045.6元 主要建设内容：茂岑村核心区新建 生态水渠2689m，新建机耕路 2651m，田块平整、集中成片面积 约650 亩， 设置灭虫灯48 盏， 气象 观测站1 座，错车台12 处，箱涵7 座，指导标语字体38 个等，具体内 容以经审图合格的设计施工图纸、 工程量清单所包含的内容为准。 2 分标 2024 年玉州区 高标准农田新 建和改造项目 （仁厚镇大卢 村、荔枝村） 1 项 8991279.26元 主要建设内容：大卢村新建渠道 4705m， 人行便桥34 座、飞播绿肥 200 亩及标识牌等；荔枝村新建渠 道长4948m，人行便桥16 座等， 具体以经审图合格的设计施工图 纸、工程量清单所包含的内容为准。 3 分标 2024 年玉州区 高标准农田新 增建设项目（名 山街道硃砂村） 1 项 4459251.96元 主要建设内容：硃砂村新建渠道长 4475m，机耕路硬化长2064m，箱 涵7 个， 人行便桥50 座及标识牌等， 具体内容以经审图合格的设计施工 3 图纸、工程量清单所包含的内容为 准。 4 分标 2024 年玉州区 高标准农田新 建和改造项目 （城北街道陈 旺村、罗竹村、 高山村、南江街 道广恩村） 1 项 10202864.95元 主要建设内容：陈旺村新建渠道长 1733m， 机耕路硬化长370m， 人行 便桥21 座， 飞播绿肥500 亩及标识 牌等；罗竹村新建渠道长1846m， 人行便桥17 座， 飞播绿肥200 亩及 标识牌等；高山村新建渠道长 2681m，机耕路硬化长1481m，人 行便桥31 座， 飞播绿肥500 亩及标 识牌等； 广恩村新建渠道长3006m， 人行便桥35 座， 飞播绿肥300 亩及 标识牌等，具体内容以经审图合格 的设计施工图纸、工程量清单所包 含的内容为准。 5 分标 2024 年玉州区 高标准农田新 建和改造项目 （仁东镇龚罗 村、鹏垌村) 1 项 4780658.97元 主要建设内容：龚罗村新建渠道长 3801m， 机耕路硬化长841m， 人行 便桥10 座及标识牌等； 鹏垌村新建 渠道长2045.5m，机耕路硬化长 503m， 人行便桥24 座及标识牌等， 具体内容以经审图合格的设计施工 图纸、工程量清单所包含的内容为 准。 6 分标 2024 年玉州区 高标准农田新 建和改造项目 （仁厚镇铁匠 村、道良村、名 山街道二泉村） 1 项 10781126.92元 主要建设内容：铁匠村新建渠道长 3292.5m，行便桥37 座、飞播绿肥 1300 亩、标识牌及公示牌等；道良 村新建渠道长1738m，机耕路硬化 长1331m，人行便桥23 座及标识 牌等；二泉村新建渠道长2687m， 机耕路硬化长1630m， 人行便桥30 座及标识牌等，具体内容以经审图 合格的设计施工图纸、工程量清单 所包含的内容为准。 合同履行期限：各分标均为150日历天。 本项目不接受联合体投标。 二、申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 4 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：【1、2、3、4、5、6分标】本项目为专 门面向中小企业采购， 投标人应为中小微企业， 监狱企业或残疾人福利性单位视同小微 企业。 3. 本项目的特定资格要求：【1、2、3、4、5、6分标】 3.1 投标人须具备水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资 质。 3.2 拟投入本项目的项目经理须具备水利水电工程专业或市政公用工程专业贰级 以上（含贰级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本 项目不接受有在建、 已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项 目经理。 3.3 投标人拟派项目技术负责人须具备中级以上(含中级)技术职称。 3.4 投标人拟派专职安全员须具备安全生产考核合格证书(C类)。 4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范 编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活 动。 5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单及其他不符合 《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条 规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 三、获取招标文件 时间：2024年7月2日至2024年7月9日18时00分，每天上午08:00至12:00，下午 15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外） 地点：广西政府采购云平台线上获取。 方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线 申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取 采购文件）。 售价（元）：0。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间和开标时间：2024年7月23日9时00分（北京时间） 地点：广西政府采购云平台。 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.备注： 投标人可就本项目所有分标进行投标， 但一个投标人最多只能中其中1个分 标。开评标顺序为：1 标→2 标→3 标→4 标→5 标→6 标。 2.投标保证金：本项目不收取投标保证金。 5 3.网上查询地址 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网 （zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市玉州区人民政府门户网（http://www.ylyz.gov.cn/。） 4.本项目需要落实的政府采购政策 （1）政府采购促进中小企业发展。 （2）政府采购促进残疾人就业政策。 （3）政府采购支持监狱企业发展。 （4）政府采购支持绿色创新、节能环保政策。 （5）政府采购推广使用政府采购电子保函、信用担保业务。 5.在线投标响应（电子投标）说明 （1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台 （https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招 标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过 网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文 件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程采购活 动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采 购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投 标具体操作流程。 （2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府 采购活动，投标人应当在提交投标文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA 数 字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服 务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查 看CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致 电政采云客服热线：95763）。 （3）CA 证书在线解密：首次投标文件开启时，需携带制作投标文件时用来加密的 有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间 对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。 注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对 相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA 数字证书并使用有效的CA 数字证书参与整个采购活动。 2） 投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投 标文件的提交（上传），提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文 件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新提交 （上传），提交投标文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回投标文件。 提交投标文件截止时间以后提交（上传）的投标文件，广西政府采购云平台将予以 拒收。 （4）投标人需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广 西政府采购云平台远程开标大厅参与本次投标，否则后果自负。 6 （5）电子保函有关事项说明 电子保函有关业务操作流程和手册可从“广西政府采购金融服务平台”查阅下载， 投标人在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇到问题可咨询技术支撑方：400-9 03-9583。 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。 1.招标人信息 名 称：玉林市玉州区农业农村局 地 址：玉林市玉州区白石桥路259 号 项目联系人：李健 项目联系方式：0775-2887707 2.招标代理机构信息 名 称：广西德千工程管理咨询有限责任公司 地 址：广西玉林市玉州区玉东大道石牛村安置C 区11 栋3 号 项目联系人：覃秋悦 项目联系方式：0775-2660387 广西德千工程管理咨询有限责任公司 2024年7月2日 7 第二章 投标人须知 投标人须知前附表 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 1.1.2 招标人 名 称：玉林市玉州区农业农村局 地 址：玉林市玉州区白石桥路259号 联系人：李健 电 话：0775-2887707 1.1.3 招标代理机构 名 称：广西德千工程管理咨询有限责任公司 地 址： 广西玉林市玉州区玉东大道石牛村安置C区11 栋3号 联系人：覃秋悦 电 话：0775-2660387 1.1.4 项目名称及项目招标编号 2024 年玉州区高标准农田新建和改造项目 YLZC2024-G2-020217-GXDQ 1.1.5 建设地点 1分标：仁厚镇茂岑村； 2分标：仁厚镇大卢村、荔枝村； 3分标：名山街道硃砂村； 4分标：城北街道陈旺村、罗竹村、高山村、南江街道广恩 村； 5分标：仁东镇龚罗村、鹏垌村； 6分标：仁厚镇铁匠村、道良村、名山街道二泉村。 1.2.1 资金来源 财政资金 1.2.2 出资比例 100% 1.2.3 资金落实情况 已落实 1.2.4 本工程增值税计税方法 一般计税法 1.3.1 招标范围 以经审图合格的设计施工图纸、 工程量清单所包含的内容 为准。 1.3.2 要求工期 要求工期：150日历天 计划开工日期：2024年8月1日 计划竣工日期：2024年12月28日 1.3.3 质量要求 达到国家施工验收规范合格标准。 8 1.4.1 投标人资质条件、 能力、 诚信 要求 【分标1、2、3、4、5、6】： （1）投标人资质要求：投标人须具备水利水电工程或市政 公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质。 （2） 财务要求： 2021年至2023年经审计的财务报表 【备注： 对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求 年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最 近年份经审计的财务报表】。 （3）业绩要求：无要求。 （4 ）诚信要求：对在“ 信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、 重大税收违法案 件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其 他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 条件的投标人，不得参与政府采购活动。 （5） 项目经理要求： 具备水利水电工程专业或市政公用工 程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，具备有 效的安全生产考核合格证书 （B类） 。 本项目不接受有在建、 已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造 师作为项目经理。 （6）技术负责人要求：具备中级以上(含中级)技术职称。 （7） 专职安全员要求： 具备安全生产考核合格证书 （C类） 。 （8） 其他要求： 投标人为中小微企业或者监狱企业或者残 疾人福利性单位的资格证明材料[投标人为中小微企业的 应当提供 《中小企业声明函>投标人为残疾人福利性单位的 应当提供《残疾人福利性单位声明函》投标人为监狱企业 的应当提供由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局(含新疆生 产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(声明函格 式后附) 1.4.2 是否接受联合体投标 不接受 1.9.1 踏勘现场 不组织 1.10 投标预备会 不召开 1.11 分 包 不允许 1.12 偏 离 不允许 2.1.1（10） 构成招标文件的其他材料 招标文件的澄清、修改、补充通知等内容 2.2.1 投标人要求澄清招标文件的 截止时间 投标截止时间10 日前。投标人不在规定期限内提出，招标人 有权不予答复， 或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺 延。 2.2.3 投标截止时间 详见招标公告 9 招标文件澄清发布方式 在招标公告发布媒介上发布。 2.2.4 投标人确认收到澄清的方式 不需要确认。 澄清文件在本章第2.2.3 款规定的网站上发布之 日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注招标人在 网站上发布的澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。 3.1.1 构成投标文件的材料 投标文件的组成部分：资格审查部分、报价部分、商务 技术部分。【分标1、2、3、4、5、6】 资格审查部分【备注:以下扫描件须加盖投标人单位电子 印章]： （1）法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代 表人签署投标文件时提供） 或者投标文件签署授权委托书 (原件)，附：法定代表人身份证明及身份证、委托代理人 身份证复印件（委托代理人签署投标文件时提供）； （2）投标人基本情况表； （附企业营业执照副本、企业资 质证书副本、安全生产许可证副本的复印件） （3）建设工程项目管理承诺书； （4）项目管理机构配备情况表； （附： ①项目经理注册建 造师注册证书和安全生产考核合格证书 （B 类） 的复印件； ②技术负责人职称证书复印件； ③专职安全员安全生产考核 合格证书 （C类）的复印件；④项目经理、技术负责人和主 要管理人员（施工员、安全员、质量员、材料员）投标截 止时间前半年内任意1 个月（从取得营业执照时间起到 投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业 执照起的证明材料） 在现任职单位依法缴纳社会保险证明 材料的复印件。） （5） 投标人依法缴纳税收的相关材料[投标截止时间前半 年内任意1 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免 税的投标人， 必须提供相应文件证明其依法免税。 从成立 之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的， 只需 提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件] （6） 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截 止时间前半年内任意1个月的依法缴纳社会保障资金的 缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件； 依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件 证明扫描件不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起 到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供 从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文 件扫描件]。 （7） 参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法 10 记录的书面声明； （8） 参加政府采购活动前3年内投标人及其法定代表人及 拟投入的项目经理无行贿犯罪记录的书面承诺； （9）投标人直接控股、管理关系信息表； （10） 资格审查需要的其他材料： ①投标人为中小微企业 或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料（附： 《中小 企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业 的证明文件）；②拟投入施工机械设备情况表；③企业 2021年至2023年财务状况表； ④企业2020 年1 月至投 标截止日期止发生的诉讼和仲裁情况（如有）。 报价部分： （1）投标函； （2）投标函附录； （3）投标报价表； （4）已标价工程量清单。 商务技术部分： （1）施工组织设计； （2）项目管理机构。 （3）企业已完成类似工程一览表（如有） （4）近年企业信誉实力一览表（如有） （5）投标人认为有必要提供的其他材料（如有）。 3.2.1 近年财务状况的年份要求 3 年，指2021 年度、2022年度和2023 年度（对于从取得 营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企 业， 只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经 审计的财务报表） 。 近年完成的类似项目的年份 要求 2019年1月1日至本项目投标截止时间止。 近年发生的诉讼及仲裁情况 的年份要求 2021年1月1日至本项目投标截止时间止。 3.3.1 投标有效期 自投标截止之日起90 天。 3.4.1 投标保证金 本次项目不收取投标保证金。 3.5 是否允许递交备选投标方案 不允许 3.6.3 签字和（或）盖章要求 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用CA 签章。 CA 签章上关于法人 （负责人） 或授权代表签字信息， 投标人在 投标文件中涉及签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照 做成PDF 的格式或通过政采云电子交易客户端使用CA法人 （负责人） 或授权代表签章亦可。 投标文件中涉及签字的位 置未按要求签字的，提供的材料视为无效。 11 4.1.1 递交投标文件地点 “电子加密投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。 5.1 开标时间和地点 开标时间：同投标截止时间 开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅 6.1.1 评标委员会的组建 评标委员会构成: 7人，其中招标人代表2人，专家5人。 评标专家分工:不分技术、经济类。 评标专家确定方式:开标前从广西壮族自治区政府采购云 平台专家库中随机抽取。 6.3 评标方式 综合评估法 6.6.1 中标候选人公示的媒介 在招标公告发布的同一媒介上公示 7.1 是否授权评标委员会确定中 标人 否，推荐的中标候选人数：3名 7.3.1 履约保证金 本项目不收取履约保证金。 10. 需要补充的其他内容 10.1 词语定义 10.1.1 类似项目 类似项目是指： 2019 年1 月1 日以来完成的高标准农田 建设项目施工业绩。 需提供：中标（成交）通知书或合同协议书复印件。 10.1.2 不良行为记录 不良行为记录是指： 2021 年至今没有骗取中标、围标、严 重违约及重大工程质量问题的行为。 10.2 招标控制价 设招标控制价。 本工程的招标控制价为：47792227.66元其中： 1分标：8577045.6元；2分标：8991279.26元； 3分标：4459251.96元；4分标：10202864.95元； 5分标：4780658.97元；6分标：10781126.92元 10.3 “暗标”评审 施工组织设计是否采用 “暗标” 评审方式 不采用 10.4 投标文件电子版 投标文件电子版 本项目不接受电子备份投标文件 10.5 知识产权 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用 于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术 成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 10.6 重新招标的其他情形 12 除投标人须知正文第8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同 意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施 后，应当依法重新招标。 10.7 同义词语 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求” 和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当 分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 10.8 监督 玉州区财政局 电话：0775-2098625 10.9 解释权 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合 同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先 顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标补遗或 澄清文件、招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺 序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不 能形成结论的，由招标人负责解释。 10.10 招标人补充的其他内容 10.10.1 其他内容 【分标1、2、3、4、5、6】本采购项目涉及中小企业采购，现明确以下 内容： 1.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业或 监狱企业或残疾人福利性单位； 2.中小企业预留预算金额：47792227.66元【其中：1分标：8577045.6 元； 2分标： 8991279.26元； 3分标： 4459251.96元； 4分标： 10202864.95 元；5分标：4780658.97元；6分标：10781126.92元】；中小企业预留 份额：100%； 3.预付款金额：合同金额30% ； 4.本项目不接受联合体，不允许分包； 5.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，不再进行价格扣除及用扣 除后的价格参加评审； 6.因本项目属于专门面向中小企业采购的项目，规定依据《政府采购促 进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小 微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型 企业； 7.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。 8.电子保函有关事项说明： （1）利用全区政府采购“一张网”优势，依托“广西政府采购金融服务 平台”（https://jinrong.zcygov.cn/finance/gx），投标人可通过在线方式 完成保函申请、递交、验收和索赔等全流程电子化操作，进一步提升政 府采购融资便利度。 （2） 招标人、 招标代理机构要积极响应和支持电子保函在政府采购活动 中的应用，鼓励投标人使用电子保函。电子保函有关业务操作流程和手 册可从“广西政府采购金融服务平台”查阅下载，投标人在电子保函的 申请、使用、查看应用过程中遇到问题可咨询技术支撑方，联系电话： 400-903-9583。 13 10.10.2 招标代理服务费 的计算与收取 1.招标代理费支付方式及收取标准： 本项目招标代理服务费参照桂价费〔2011〕55 号文的规定“工程类”标 准收取，在中标通知书发出前由中标单位一次性向招标代理机构支付。 2.招标代理服务费收取账号： 账户名称：广西德千工程管理咨询有限责任公司 开户银行：中国银行股份有限公司玉林市玉东支行 银行账号：621078354596 10.10.3 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定， 用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外， 投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、 业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章 均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采 购云平台认可的CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签 署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用 电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负 责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业 执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与 投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年 满18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为 主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或 委托代理人亲自在招标文件规定签署处签名、私章、签字章。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数； 所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 14 投标人须知正文部分 1 总则 1.1 项目概况 1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件， 现对本标段施工进行招标。 1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。 1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。 1.1.4 本招标项目名称及项目招标编号：见“投标人须知前附表”。 1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。 1.2 资金来源和落实及增值税计税方法情况 1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表” 。 1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表” 。 1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表” 。 1.2.4 本招标项目的增值税计税方法：见“投标人须知前附表” 。 1.3 招标范围、计划工期和质量要求 1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。 1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。 1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。 1.4 投标人资格要求 1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力、诚信等要求。 （1）资质条件：见“投标人须知前附表”； （2）财务要求：见“投标人须知前附表”； （3）业绩要求：见“投标人须知前附表”； （4）诚信要求：见“投标人须知前附表”； （5）项目经理资格：见“投标人须知前附表”； （6）专职安全员要求：见“投标人须知前附表”； （7）其他要求：见“投标人须知前附表”。 1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1 项和“投标人须知前附表” 的要求外，还应遵守以下规定： 15 （1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权 利义务； （2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； （3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： （1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织； （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； （3）为本标段的监理人； （4）为本标段的代建人； （5）为本标段提供招标代理服务的； （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （9）被责令停业整顿的； （10）被暂停或取消投标资格的； （11）财产被接管的； （12）财产被冻结，经履约能力审查后被认定为影响其履约能力的； （13）有骗取中标或严重违约或工程质量安全问题，正处在停业整顿或暂停投标期间的。 1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的 同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。 1.5 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 1.6 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的 后果承担法律责任。 1.7 语言文字 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 1.8 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 1.9 踏勘现场 16 1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 1.10 投标预备会 不召开。 1.11 分包 不允许分包 1.12 偏离 不允许。 2 招标文件 2.1 招标文件的组成 2.1.1 本招标文件包括： （1）招标公告； （2）投标人须知； （3）评标办法； （4）合同条款及格式； （5）工程量清单； （6）招标控制价； （7）图纸； （8）技术标准和要求； （9）投标文件格式； （10）“投标人须知前附表”规定的其他材料。 2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改， 构成招标文件的组成部分。当招标文件 及其澄清、修改或补充文件对于同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。 2.2 招标文件的澄清 2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补 齐。如有疑问或异议，应在“投标人须知前附表”规定的时间前书面要求（包括信函、电报、传真等可以有形地表现 所载内容的形式，下同）招标人对招标文件予以澄清。 2.2.2 招标文件的澄清应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间15日前，以“投标人须知前附表” 17 2.2.2 规定的形式向所有购买招标文件的投标人发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投 标截止时间不足15日可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。 2.2.3 投标人在收到澄清后，应按“投标人须知前附表”2.2.3规定的形式确认已收到该澄清。 2.3 招标文件的修改 2.3.1 在投标截止时间15 日前，招标人可以书面形式修改招标文件，并以“投标人须知前附表” 2.2.2 规定的澄清文件发布的相同形式，通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时 间距投标截止时间不足15 日可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。 2.3.2 投标人在收到招标文件的修改后，应按“投标人须知前附表” 2.2.3 规定的澄清文件确认的相同形式，确认已收到该修改。 2.3.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究并做出响应，招 标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间在招标文件的修改、补充等通知中予以明确。 2.3.4 招标文件的修改或补充报招投标监督管理部门备案后，发送给所有获得招标文件的投标人。招标文件 的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 3 投标文件 3.1 投标文件的组成 3.1.1 投标文件应包括下列内容： （1）资格审查部分：具体材料见“投标人须知前附表”； （2）报价部分：具体材料见“投标人须知前附表”； （3）商务技术部分：具体材料见“投标人须知前附表”； 3.1.2 招标文件“第八章投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明 材料。 3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括 本章第3.1.1（1）中所指的联合体协议书。 3.1.4 近年财务状况、完成的类似项目、发生的诉讼及仲裁情况的年份要求：见“投标人须知前附表”。 3.2 投标报价 3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相 应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。 3.3 投标有效期 18 3.3.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延 长的，应相应延长其投标有效期（如有） ，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投 标失效。 3.4 投标保证金 3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按“投标人须知前附表”规定的金额、方式和第八章“投标文 件格式” 规定的投标保证金格式递交投标保证金。 投标保证金的递交情况以广西电子招标投标系统记录为 准。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”的规定。 3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。 3.4.3 对未中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于中标通知书发出之日起4 日内退回；对中 标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于合同签订之日起4日内退回。 3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。 3.5 备选投标方案 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案 的， 只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照 招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 3.6 投标文件的编制 3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的 组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招 标人的承诺。 3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实 质性内容作出响应。 3.6.3投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并 按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、 编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。 3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台 的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。 3.6.5投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投 标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。 3.6.6投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业 19 许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致， 投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。 3.6.7投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法 定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草 或者表达不清所引起的后果由投标人承担。 3.6.8补充内容：投标文件编制的其它要求详见“投标人须知前附表”。 4 投标 4.1 电子备份投标文件 电子备份投标文件是指通过 “广西政府采购云平台电子投标客户端” 在线编制生成且后缀名为 “bfbs” 的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。 4.2 投标文件的递交 4.2.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投 标地点。 电子投标文件应在制作完成后， 在投标截止时间前通过有效数字证书 （CA认证锁） 进行电子签章、 加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。 4.2.2 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“广西政府采购云平台” 将拒收。 4.3 投标文件的修改与撤回 4.3.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修 改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提 交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件， “广西政府采购云平台”将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“广西政府采购云平台”，进入 “服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”） 4.3.2广西政府采购云平台收到投标文件后向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应 商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。 4.3.3在投标截止时间后，招标人和招标代理机构对已提交的投标文件概不退回。 4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分 5 开标 5.1 开标时间和地点 开标时间及地点详见“投标人须知前附表”。 5.2 开标程序 20 5.2.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3 家的，不得开标。 5.2.2招标代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有投标人均 应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承 担。 5.2.3开标程序 （1） 解密电子投标文件。 广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。招标代理机构依托广西 政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件 【开始解密】 通知， 由投标人按“投标人须知前附表” 规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时 登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。 投标人未在规定的时间内解密投标 文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。 （2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示； （3）开标过程由招标代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在 开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。 （4） 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义， 以及认为招标人、 招标代理机构相关工作人员有需要回避 的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申 请应当及时处理。 （5）开标结束。 特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。 5.3 开标异议 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。 6 评标 6.1 评标委员会 6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方 式见“投标人须知前附表”。 6.1.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员： （一）投标人或者投标人主要负责人的近亲属； （二）招标项目主管部门或者招标投标行政监督部门的工作人员； （三）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的人员； （四）在招标投标活动中从事违法行为而受过行政处罚未满三年或者刑事处罚的人员； （五）与投标人有其他利害关系的人； （六）评标时期在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人， 21 不得参与政府采购活动。 （七）参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。 （八）招标代理机构应当基于广西政府采购云平台抽取评审专家。 6.2 评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 6.3 评标方式 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。 第三章 “评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。具体评标方式见“投标人须知前附表”。 6.4 移交评标资料 评标委员会完成评标后，立即向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单（授权评标委员会确定中 标人时为中标人名单） ，并同时移交所有评标涉及资料。 6.5 中标候选人公示 6.5.1 招标人自收到评标报告之日起3 日内，必须在“投标人须知前附表”规定的媒介上按照规定的 格式公示中标候选人，公示期不少于3 个工作日。招标人逾期不发出中标候选人公示的，由当地监督管理 部门责令招标人及时改正。 6.5.2 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企 业扶持政策的，招标人或者其委托的招标代理机构应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业 声明函》；中标候选人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示 时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。 6.5.3 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人自 收到异议之日起3 日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第9.5条 的规定程序向有关行政监督部门投诉。 6.5.4 招标人对中标候选人有投诉的，按照本章第9.5条的规定程序执行。 7 合同授予 7.1 定标方式 除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选 人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。 7.2 中标通知及中标公告 中标候选人公示期满无异议或投诉的， 招标人应在5 日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标 通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布媒介上发出中标公告，将中标结果通知未中标的投标人。 7.3 履约保证金: 7.3.1 在签订合同前， 中标人应按 “投标人须知前附表” 规定的金额、 担保形式和招标文件第四章 “合 22 同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递 交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的履约担 保要求。 7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证金的， 视为放弃中标， 招标人有权没收其投标 保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 7.4 签订合同 7.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起25天内， 根据招标文件和中标人 的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。对依法必须招标项目 的中标人，由有关行政监督部门责令改正。 7.4.2 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候 选人为中标人。排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标， 或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的， 招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序（或者评标结果排序）依次确定其他中标候选人为 中标人。依次确定的其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新 招标。 7.4.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。 8 重新招标和不再招标 8.1 重新招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时，投标人少于3 个的； （2）经评标委员会评审后，所有投标被否决或者部分投标被否决后，有效投标不足3 个，导致投标 明显缺乏竞争的； （3）其他有关法规和文件规定的应当重新招标的情形。 8.2 不再招标 重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的， 属于必须审批或核准的工程建设项目， 经原审 批或核准部门批准后可不再进行招标。 9 纪律和监督 9.1 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利 益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： （1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； 23 （2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； （3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价； （4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件； （5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便； （6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 9.2 对投标人的纪律要求 9.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员 行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方 式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； （2）投标人之间约定中标人； （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动； （6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （10）不同投标人的投标文件相互混装； （11）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目总监等人员有在同一个单位缴纳社会保 险。 （12）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿； （13）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致。 9.2.2 投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假： （1）使用虚假的业绩、荣誉、建设工程合同、财务状况、信用状况等； （2）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明、社保证明等； （3）其他弄虚作假的行为。 9.2.3 投标人不得向招标人或评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。 9.3 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标 候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程 序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和 24 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得 擅离职守，影响评标程序正常进行。 9.5 投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道 之日起三十日内向当地监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议，没有提出异议的，不予受理。 10 需要补充的其他内容 10.1 词语定义 见“投标人须知前附表”。 10.2 招标控制价 招标控制价设置要求见“投标人须知前附表”。 招标人或受其委托具有相应资质的中介机构，按照国家和地区的相关规定及第五章的要求编制招标工 程的招标控制价。 10.3 技术标评审方式 见“投标人须知前附表”。 10.4 投标文件电子版 投标文件电子版的具体内容要求见“投标人须知前附表”。 10.5 知识产权 招标人对其知识产权的具体要求见“投标人须知前附表”。 10.6 重新招标的其他情形 见“投标人须知前附表”。 10.7 同义词语 见“投标人须知前附表”。 10.8 监督 本项目招标的监督部门见“投标人须知前附表”。 10.9 解释权 见“投标人须知前附表”。 10.10 招标人补充的其他内容 见“投标人须知前附表”。 25 第三章 评标办法（综合评估法） 评标办法前附表 【1、2、3、4、5、6分标】 条款号 评审因素 评审标准 2.1.1 资格 评审 标准 合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格 投标文件签署 法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署投标文件 时提供）或者投标文件签署授权委托书(原件)，附：法定代表人身份 证明及身份证、委托代理人身份证复印件（委托代理人签署投标文件 时提供） 投标人基本情况表 有效的企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副 本的复印件。 建设工程项目管 理承诺书 提供建设工程项目管理承诺书 项目管理机构配 备情况表 ①提供项目经理注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B 类）的复印件； ②技术负责人职称证书复印件； ③专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件； ④项目经理、技术负责人和主要管理人员（施工员、安全员、质量 员、材料员）投标截止时间前半年内任意1 个月（从取得营业执照 时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执 照起的证明材料）在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的复印 件。 投标人依法缴纳 税收的相关材料 投标截止时间前半年内任意1 个月的依法缴纳税收的凭据复印件； 依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日 起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日 起的依法缴纳税收相应证明文件 投标人依法缴纳 社会保障资金的 相关材料 投标截止时间前半年内任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费 凭证 （专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳 社会保障资金的， 必须提供相应文件证明扫描件不需要缴纳社会保 障资金。 从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的 只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件 扫描件。 无重大违法记录 的书面声明 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面 声明 无行贿犯罪记录 的书面承诺 参加政府采购活动前3年内投标人及其法定代表人及拟投入的项目经 理无行贿犯罪记录的书面承诺。 26 条款号 评审因素 评审标准 投标人直接控股、 管理关系信息表 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不 得参加同一合同项下的政府采购活动。 资格审查需要的 其他材料 ①投标人为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料 （附：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企 业的证明文件）；②拟投入施工机械设备情况表；③企业2021年至 2023年财务状况表；④企业2020 年1 月至投标截止日期止发生的 诉讼和仲裁情况（如有）。 2.1.2 形式 评审 标准 合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其形式评审视为不合格 投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 投标函签字盖章 法定代表人或其委托代理人签字或电子签名及加盖投标人单位电子 印章 投标文件格式 符合第八章“投标文件格式”的要求 报价唯一 只能有一个有效报价 2.1.3 响应性评 审标准 合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其响应性评审视为不合格 投标内容 符合第二章“投标人须知”第1.3.1 项规定 工期 符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定 工程质量 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 投标有效期 符合第二章“投标人须知”第3.3.1 项规定 投标价格 低于（含等于）招标人公布的招标控制价且无本章附件B 否决投标条 件的相应情况。 已标价工程量清 单 符合第五章“工程量清单”的编制要求且无本章附件B 否决投标条件的相应情况。 2.2 详细评审 应先对投标人进行资格审查，合格后才能进行形式性评审和响应性评审，只有通过了形 式评审和响应性评审，才能进入详细评审程序。 2.2.1 分值构成 分值构成 (总分100分) 技术标评审部分：65分 报价评审部分：30分 商务信誉实力分：5分 2.2.2 （1） 技术标评 分标准 （满分65 分） 项目管理机构 （满分5分） （1）项目经理（满分1分） 具有水利水电工程专业或市政公用工程专业贰级以上（含贰 级）注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）的 得1分。 （2）其他主要管理人员（满分4分） ①技术负责人专业（满分1分）：具有中级以上（含中级）职称 的得1分。 ②拟投入本项目的施工员、质量员、安全员、材料员具备相应 岗位资格证书的得3分。 （备注： 任意一人没有相应岗位资格证书的 27 条款号 评审因素 评审标准 不得分） 注：供应商须在投标文件中提供以上人员的岗位资格证书扫描件并 加盖供应商电子签章。 施工组织设计分 （满分60分） （1） 主要施工 方法（满分6 分） 一档（6分）：各主要分部施工方法符合项目 实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方 法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 二档（4分）：各主要分部施工方法符合项目 实际，须有详尽的施工技术方案，工艺一般、方 法可行，能指导具体施工并确保安全。 三档（2分）：各主要分部施工方法基本符合 项目实际，须有施工技术方案，工艺一般、方法 可行，基本能指导具体施工并确保安全。 四档（0分）：各主要分部施工方法不符合项 目实际，无详尽的施工技术方案，不能指导具体 施工并确保安全。 （2） 拟投入的 主要物资计划 （满分6分） 一档（6分）：投入的施工材料有详细的组织 计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排 合理，满足施工需要。 二档（4分）：投入的施工材料有组织计划且 计划一般，数量、选型配置、进场时间安排合理， 满足施工需要。 三档（2分）：投入的施工材料有组织计划且 计划一般，数量、选型配置、进场时间安排基本合 理，基本满足施工需要。 四档（0分）：投入的施工材料无详细的组织 计划，数量、选型配置、进场时间安排不合理，不 能满足施工需要。 （3） 拟投入的 主要施工机 械、设备计划 （满分6分） 一档（6分）：投入的施工机械、设备、机具 有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配 置、进场时间安排合理，满足施工需要。 二档（4分）：投入的施工机械、设备、机具 有组织计划且计划一般，设备数量、选型配置、进 场时间安排合理，基本满足施工需要。 三档（2分）：投入的施工机械、设备、机具 有组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排 基本合理，基本满足施工需要。 28 条款号 评审因素 评审标准 四档（0分）：投入的施工机械、设备、机具 无详细的组织计划，设备数量、选型配置、进场时 间安排不合理，不能满足施工需要。 （4） 劳动力安 排计划 （满分6 分） 一档（6分）：各主要施工工序有详细周密的 劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动 力投入合理，满足施工需要。 二档（4分）：各主要施工工序有劳动力安排 计划， 有各工种劳动力安排计划， 劳动力投入合理， 满足施工需要。 三档（2分）：各主要施工工序有劳动力安排 计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入基本 合理，基本满足施工需要。 四档（0 分）：各主要施工工序无劳动力安排 计划，无各工种劳动力安排计划，劳动力投入不合 理，不能满足施工需要。 （5） 确保工程 质量的技术组 织措施 （满分6 分） 一档（6分）：有专门的质量技术管理班子和 制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序质量 技术保证措施和手段科学合理，自控体系完整，能 有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 二档（4分）：有专门的质量技术管理班子和 制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序的质 量技术保证措施和手段一般，自控体系一般，基本 保证技术质量，达到承诺的质量标准。 三档（2分）：有专门的质量技术管理班子和 制度，且人员配备基本合理，制度基本健全。主要 工序的质量技术保证措施和手段一般，自控体系一 般， 基本保证技术质量， 基本达到承诺的质量标准。 四档（0分）：有专门的质量技术管理班子和 制度，人员配备不合理，制度不健全。主要工序无 质量技术保证措施和手段，自控体系不完整，不能 有效保证技术质量，达不到承诺的质量标准。 （6） 确保安全 生产的技术组 织措施 （满分6 分） 一档（6分）：有专门的安全管理人员和制度， 且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措 施针对性强，确保工程质量的技术组织措施符合实 际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急 救援、社会治安安全措施得力。 29 条款号 评审因素 评审标准 二档（4分）：有专门的安全管理人员和制度， 且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措 施针对性一般，确保工程质量的技术组织措施符合 实际且基本满足有关安全技术标准要求。现场防 火、应急救援、社会治安安全措施一般。 三档（2分）：有专门的安全管理人员和制度， 且人员配备基本合理，制度基本健全，各道工序安 全技术措施针对性一般，确保工程质量的技术组织 措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。 现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般。 四档（0分）：有专门的安全管理人员和制度， 人员配备不合理，制度不健全，各道工序安全技术 措施无针对性，不满足有关安全技术标准要求。现 场防火、应急救援、社会治安安全措施不得力。 （7） 确保工期 的技术组织措 施（满分6分） 一档（6分）：在施工工艺、施工方法、材料 选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体 措施且措施得当，针对赶工措施有具体的表述，赶 工措施合理科学，可操作性高。有控制工期的施工 进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计 划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工 实际要求。 二档（4分）：在施工工艺、施工方法、材料 选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施 但措施一般，有赶工措施。有控制工期的施工进度 计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图 表编制一般，安排合理，基本符合本项目施工实际 要求。 三档（2分）：在施工工艺、施工方法、材料 选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施 但措施一般。有控制工期的施工进度计划。有施工 总进度表或施工网络图，各项计划图表编制一般， 安排基本合理，基本符合本项目施工实际要求。 四档（0分）：在施工工艺、施工方法、材料 选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施 但措施一般。无控制工期的施工进度计划。无施工 30 条款号 评审因素 评审标准 总进度表或施工网络图，不符合本项目施工实际要 求。 （8） 确保文明 施工的技术组 织措施 （满分6 分） 一档（6分）：针对本工程项目特点，有现场 文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑 施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标 准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导 则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实 现现场文明施工目标的承诺。 二档（4分）：针对本工程项目特点，有现场 文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑 施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标 准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导 则》要求。各项措施一般。有具体实现现场文明施 工目标的承诺。 三档（2分）：针对本工程项目特点，有现场 文明施工、 环境保护措施， 且措施内容基本达到 《建 筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格 标准并基本符合《广西壮族自治区建筑工程文明施 工导则》要求。各项措施一般。有具体实现现场文 明施工目标的承诺。 四档（0分）：针对本工程项目特点，应有现 场文明施工、 环境保护措施， 且措施内容应达到 《建 筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格 标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导 则》要求。各项措施不合理。无具体实现现场文明 施工目标的承诺。 （9） 工程施工 的重点和难点 及保证措施 （满分6分） 一档（6分）：针对本工程的特点，阐述本工 程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法科学 合理。 二档（4分）：针对本工程的特点，阐述本工 程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法合 理。 三档（2分）：针对本工程的特点，阐述本工 程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法基本 合理。 31 条款号 评审因素 评审标准 四档（0分）：针对本工程的特点，阐述本工 程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法不合 理。 （10）施工总 平面布置图 （满分6 分） 应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项 目施工实际要求。 一档（6分）：施工总平面布置图完全合理，且符 合本项目施工实际要求。 二档（4分）：施工总平面布置图合理。 三档（2分）：施工总平面布置图基本合理。 四档（0分）：施工总平面布置图不合理。 2.2.2（2） 报价评分标准 （满分30分） （1）有效报价范围：为投标总价低于或等于招标控制价，通过资 格评审、形式评审、响应性评审且技术标评审合格，经评标委员会审 定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。 （1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，不执行政府采购政 策扣除。 （2） 以满足招标文件要求且进入综合评分环节的最低的评标报 价为评标基准价，评标基准价得分为30分。 （3）其他投标人价格分计算公式： 评标基准价（元） 某投标人报价分=—————————————× 30 分 某投标人投标报价金额（元） 2.2.2（3） 商务资信分评分 标准 （满分5 分） （1） 投标人同时具备IS0 质量管理体系认证、 环境管理体系认证、 职业健康安全管理体系认证的得2 分，本项最多得2 分。(须同时具备 三项证书，缺一项不得分；须附证书复印件，证书须在有效期内，否 则不计分) （2）业绩经验（满分3 分） 投标人提供2019年至投标文件提交截止时间止完成过高标准农田 建设项目业绩的，每个得1.5分，满分3分（附中标通知书或合同协议 书，并加盖投标人电子公章）。 投标人汇总得分 投标人汇总得分=该投标人的技术标得分+报价得分+商务资信得分 3 评标程序 详见本章附件A：评标详细程序 3.1.2 否决投标条件 详见本章附件B：否决投标条件 备注： 1.人员资格岗位、职称、业绩、奖项等评分须附相关有效证明材料复印件加盖投标人单位电子印章。 32 评标办法（综合评估法）正文部分 1 评标方法 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 “评标办法前附表”第2.1、2.2 款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐 中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等 时，以投标报价低的优先；投标价也相等时，以企业信誉实力分高的优先；企业信誉实力分也相 等的，以企业用于该项工程投标的资质高的优先；企业用于该项工程投标的资质也相等的，以 技术标得分高的优先；技术标得分也相等的，由评标委员会采用记名投票方式确定。 2 评审标准 2.1 初步评审标准 2.1.1 资格评审标准： 见 “评标办法前附表”。 所有在投标截止时间前提交投标文件的投标人均 有资格参加资格评审。 2.1.2 符合性评审标准：见“评标办法前附表”。 2.2 详细评审标准 2.2.1 分值构成：见“评标办法前附表”。 2.2.2 评分标准 （1）技术评分标准：见“评标办法前附表”。 （2）报价评分标准：见“评标办法前附表”。 （3）商务资信评分标准：见“评标办法前附表”。 3 评标程序 3.1 初步评审 3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标 准的，作否决投标处理。 3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理： （1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的： （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 3.1.3 投标报价有算术错误的， 评标委员会按以下原则对投标报价进行修正， 修正的价格经投标人 书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。 （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数 点有明显错误的除外。 3.2 详细评审 3.2.1 评标委员会按照本章“评标办法前附表”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并 计算出综合评估得分。 33 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 3.2.3 投标人综合得分=技术得分+报价得分+商务资信得分 3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底， 使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。 投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投 标。 3.3 投标文件的澄清和补正 3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进 行书面澄清或说明， 也可以要求投标人对细微偏差进行补正。 澄清、 说明和补正必须由评标委员会书面提 出、投标人书面答复，否则无效。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外） 。投标人 的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补 正，直至满足评标委员会的要求。 3.3.4 对投标文件进行澄清、说明和补正时来往的书面材料传递，必须在招投标监督管理部门的 监督下，由招标代理机构的专职代理员或者交易中心的工作人员进行。 3.4 评标结果 3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照本章规定的顺 序推荐中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 34 附件A 评标详细程序 A0总 则 本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3 条所规定的评标程序的进一步细化，评 标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。 A1 基本程序 评标活动将按以下五个步骤进行： （1）评标准备； （2）初步评审； （3）详细评审； （4）澄清、说明或补正； （5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。 A2 评标准备 A2.1 评标委员会成员签到 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。 A2.2熟悉文件资料 A2.2.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、 招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟 悉本章及附件中包括的评标表格的使用。 A3 初步评审 A3.1 资格评审 评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进 行资格评审。 A3.2 符合性评审 评标委员会根据“评标办法前附表” 中规定的评审因素和评审标准， 对投标人的投标文件进行符合 性评审。 投标人投标总价不得超出（不含等于）招标人公布的招标控制价，凡投标人的投标总价超 出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过符合性评审。 A3.4 判断投标是否为否决投标 A3.4.1判断投标人的投标是否为否决投标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件） ，在本 章附件B 中集中列示。 A3.4.2 本章附件B 集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括 35 的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为 准。 A3.4.3 评标委员会在评标过程中， 依据本章附件B 中规定的否决投标条件判断投标人的投标是 否为否决投标。 A3.5 澄清、说明或补正 在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、 说明或者补正。 投标人应当根据问题澄清通知要求， 以书面形式予以澄清、 说明或者补正。 澄清、 说明或 补正根据本章第3.3 款的规定进行。 A4 详细评审 只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。 A4.2 算术错误修正 评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术 错误修正结果计算评标基准价。 A4.3 详细评审的程序 A4.3.1 评标委员会按照本章第3.2 款中规定的程序进行详细评审： （1）技术评审和评分； （2）报价评审和评分； （3）商务资信评审和评分； （4）汇总评分结果。 A4.4 技术评审和评分 按照“评标办法前附表”中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，由评标委员会进 行评审和评分。 A4.5 价格评审和评分 A4.5.1 评标委员会按照“评标办法前附表”中规定的方法计算“评标基准价”。 A4.5.2 评标委员会按照“评标办法前附表”中规定的方法，计算各个已通过了初步评审的 投标人报价得分。 A4.6 商务资信评审和评分 评标委员会按照“评标办法前附表”中规定的方法对投标人进行商务资信评审和评分。 A4.7 判断投标报价是否低于成本 由评标委员会认定投标人是否以低于成本投标。 A4.8 澄清、说明或补正 36 在评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或 者补正。 投标人对此以书面形式予以澄清、 说明或者补正。 澄清、 说明或补正根据本章第3.3 款 的规定执行。 A4.9 汇总评分结果 详细评审工作全部结束后，汇总评标委员会各成员的详细评审评分结果，并按照详细评审 最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。 A5 推荐中标候选人或者直接确定中标人 A5.1 推荐中标候选人 A5.1.1 除第二章 “投标人须知” 前附表第7.1 款授权直接确定中标人外， 评标委员会在推荐中标 候选人时，应遵照以下原则： （1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表 第7.1 款规定及本章的规定推荐中标候选人。 （2） 如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后， 有效投标不足三个， 且少于第二章 “投 标人须知”前附表第7.1 款规定的中标候选人数量的，如经评标委员会评定仍具备竞争性的，可 以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。 如果因评标委员会否 决投标后有效投标不足三个且评标委员会评定投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投 标。 A5.1.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标 人应当依法重新招标。 A5.2 直接确定中标人 第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得 分由高至低的次序排列，按照本章的规定直接确定中标人。 A5.3 编制评标报告 评标委员会向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标 结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括但不限于以下内容： （1）基本情况和数据表； （2）评标委员会成员名单； （3）开标记录； （4）符合要求的投标一览表； （5）否决投标情况说明； （6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表； （7） 经评审的价格一览表 （包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、 结论的 37 表格、说明、记录等文件） ； （8）经评审的投标人排序； （9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定 中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜； （10）澄清、说明、补正事项纪要。 A6 特殊情况的处置程序 A6.2 关于评标活动暂停 A6.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完 成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。 A6.2.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力 的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。 A6.3 关于评标中途更换评委 A6.3.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换： （1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。 （2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。 A6.3.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件 规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。 A6.4 记名投票 需评标委员会就某项定性的评审结论作出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多 数的原则，以记名投票方式表决。 A7 补充条款 根据《评标委员会和评标方法暂行规定》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》相关 规定，评标委员会不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关 的其他情况。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评 标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论；评标 委员会应当对此作出书面说明并记录在案。 38 附件B 否决投标条件 B0总 则 本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标 人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以 第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。 B1 否决投标条件 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理： B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的； B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； B1.4 在资格评审、符合性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合“评标办法 前附表”中规定的任何一项评审标准的； B1.5 不按第二章投标须知前附表第3.1.1 条内容提供资料的； B1.6 由委托代理人签字或电子签名，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原 件的； B1.7 投标文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的； B1.8 投标人不接受评标委员会按第三章“评标办法”第3.1.3 条的原则对投标报价进行 修正的； B1.9投标人不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的投标文 件的； B1.10 投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价的； B1.11投标文件实质上没有响应招标文件的要求的； B1.12 投标人的投标总价超出招标控制价的； B1.13 投标人对招标工程量清单项目进行增减调整的； B1.14 法规规定的其他否决投标条款。 39 第四章 合同条款及格式 建设工程施工合同 项目名称： 项目编号： 标段号： 本项目为中小企业预留合同：（是/否） 发包人：玉林市玉州区农业农村局 承包人： 40 第一部分合同协议书 发包人（全称）： 玉林市玉州区农业农村局 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、 自愿、 公平和诚实信用的原则， 双方就 工程施工及有关事项协商一 致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1. 工程名称： 。 2. 工程地点： 。 3. 工程立项批准文号： 。 4. 资金来源： 。 5. 工程内容：项目施工图纸及工程量清单包含的所有内容。 6. 工程承包范围：工程量清单及施工图纸包含范围。 二、合同工期 计划开工日期： 年 月 日。（具体以发包人书面通知为准） 计划完工日期： 年 月 日。 工期总日历天数： 天（日历天）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算 的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家施工验收规范合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为： 人民币（大写） （¥ 元）； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写）/（¥/元）； （2）建安劳保费： 人民币（大写）/（¥/元）； （3）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）/（¥/元）； （4）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）/（¥/元）； （5）暂列金额： 41 人民币（大写）/（¥/元）。 （6）增值税额： 人民币（大写）/（¥/元）。 增值税率： 9% 2. 合同价格形式： 。 五、项目经理 承包人项目经理： 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如有）； （2）投标函及其附录（如有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）已标价工程量清单或预算书； （7）图纸； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改， 属于同一类内容 的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或电子签名。 七、承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期 限和方式支付合同价款。 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进 行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签 订与合同实质性内容相背离的协议。 八、工程质量及验收 九、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 十、签订时间 本合同于 年 月 日签订。 十一、签订地点 本合同在玉林市玉州区农业农村局签订。 42 十二、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十三、合同生效 本合同自合同签订之日起生效。 十四、合同份数 本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执三份，承包人执三份。 发包人：（公章） 承包人：（公章） 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： （签字） （签字） 社会信用代码 社会信用代码： 地址： 地址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 传真： 传真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 43 第二部分通用合同条款 （按广西水利水电工程施工招标文件示范文本2019 版执行） 第三部分专用合同条款 1．一般约定 1.1 词语定义 1.1.2 合同当事人和人员 1.1.2.2 发包人：玉林市玉州区农业农村局。 1.1.2.3 承包人： 。 1.1.2.5 分包人： / 。 1.1.2.6 监理人： (填入监理人名称) 。 1.1.4 日期 1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：双方约定本项目的质量保修期为保修期的起算日至通 过竣工验收后一年。 1.4 合同文件的优先顺序 进入合同的各项文件及其优先顺序如下： （1）合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）； （2）中标通知书； （3）投标函； （4）专用合同条款（含附加条款）； （5）通用合同条款； （6）技术标准和要求（合同技术条款）； （7）图纸； （8）已标价工程量清单； （9）投标文件其他内容； （10）其他合同文件。 1.5合同签订 中标单位在签订合同时，必须由本单位法定代表人和项目经理到场签订合同和承诺书，承诺 书须承诺按投标文件施工工期完成并通过完工验收； 若施工单位的原因未能按期完工的， 按有关规 定计处罚金。 1.7 联络 1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求 （合同技术条款） 约定的期限送达 双方办公处 。 44 2 发包人义务 2.3 提供施工场地 2.3.2发包人提供的施工场地范围为： 发包人负责办理工地范围内的征地、 拆迁和移民等有 关手续，向承包人提供施工用地。提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。 2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：按设计施工图。 2.8 其它义务 （一）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。 3 监理人 3.1 监理人的职责和权力 3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：按本工程 委托监理合同。 4 承包人 4.1 承包人的一般义务 4.1.10 其他义务 （一）办理建筑意外伤害保险。 承包人要严格按照国务院《工伤保险条例》规定，及时为农民工办理参加工伤保险手续，并按 时足额缴纳工伤保险费。同时，按照《中华人民共和国建筑法》规定，为施工现场从事危险作业 的农民工办理意外伤害保险。 必须在工程开工前办理完建筑意外保险的投保手续， 为参加本合同工 程现场施工所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员（含民 工）办理建筑意外伤害保险，支付保险费（意外伤害保险费为中标的工程量清单总报价的3‰～6‰ 由承包人承担。 保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工验收时止，时间上涵盖施工全过程的任一 时段。 鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流动性大等特点，投保实行不记名和不计人数的方式， 一旦该工程项目发生人员意外伤害， 只要是在该工程发生的， 都应该由保险公司在保险责任范围内 负责赔付。 （二）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。 （三）工程施工的义务和责任 （1）承包人应负责施工场地内部的水、电等施工管、线路的铺设、架设及其费用，并按供电 部门规定向供电部门 （或发包人） 交纳水、 电费。 另外， 施工通讯及设施由承包人负责并承担费用。 （2）除民房外、承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的杂物、灌木、树木、 树根、杂草等。 （3）承包人应充分理解有一些设施（如施工道路、桥梁）可能会有其他人和单位使用通行， 在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的决定。 （4）承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种 配合对施工的影响应有充分的考虑。 45 （5）工程竣工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场直至监理人、发包人满意为止。 （6）对上述（1）～（5）项工作,费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此 所发生的一切费用。 （7）经过公路、城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门规定执行。施 工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人承担。由于车辆超载、带泥或洒漏造成的道路损 坏、环境污染等，其责任和费用均由承包人承担。 （8）承包人必须文明、安全施工，在施工期间发生的一切人员伤亡和财产损失等责任事故和 所发生的一切费用概由承包人承担。 （9）按照发包人的要求做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。 （10）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： ①按时提交施工组织设计、单位工程的施工方案。 ②每月25日向监理人提交当月工程进度报表及下月进度计划。 ③承包人自行负责施工安全保卫工作及夜间施工照明。 ④需承包人办理的有关施工场地交通、 环卫和施工噪音管理等手续： 遵守有关部门对施工现场 交通、环卫和施工噪音管理规定，如有发生，费用由承包人承担。 ⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 已竣工工程未交付发包人之前， 承包人按协议条 款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。 ⑥承包人有义务对施工场地周围管线（含地上及地下）和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建 筑)、古树名木等进行探明并负责保护。 ⑦施工场地清洁卫生的要求：按城建卫生有关规定执行，由承包人负责，费用由承包人承担。 ⑧承包人承担施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场等费用。 （11）双方约定承包人应做的其他工作： ①凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面， 承包人 必须服从监理人的决定， 按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人， 并取得监理人 的同意。 ②工程完工后， 承包人应按监理人的指示清理施工现场。 并在工程完工后30日内完成并提交工 程竣工资料和工程结算资料。承包人逾期提交，发包人将对承包人的拖延行为视为违约，并按500 元/天计算违约金，违约金从承包人应得的工程款中扣除，但其最终的累计总金额与各项逾期完工 违约金合计不超过合同价格的1％。 （12）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。 4.2 履约担保 履约保证金的形式：无 履约保证金的金额：无 履约保证金的退还：无 4.3 分包 本工程不得分包 46 4.11 不利物质条件 4.11.1不利物质条件的范围： / 。 5 材料和工程设备 5.2 发包人提供的材料和工程设备 5.2.1 发包人与承包人签订的施工合同中约定是否提供材料和工程设备。 6 施工设备和临时设施 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施 6.1.2 承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理相关申请手 续，发包人予以协助，发生的相关费用由承包人承担。 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 （1）发包人提供的施工设备： / 。 （2）发包人提供的临时设施： / 。 7交通运输 7.1道路通行权和场外设施 道路通行权和场外设施的约定： / 。 8 测量放线 8.1施工控制网 8.1.1施工控制网的约定：由承包人负责测设 。 9 施工安全、治安保卫和环境保护 9.2承包人的施工安全责任 9.2.12下列工程应编制专项施工方案：另议 。 其中应组织专家论证和审查的专项施工方案： 另议 。 9.7文明工地 9.7.1 本合同文明工地的约定： / 。 11 开工和竣工（完工） 11.2 本工程主体工程完工时间为： 日历天。 11.3 发包人的工期延误 因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①重大图纸变更影响关键线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一 周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工 过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格 或甲方提供材料延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。 11.4 异常恶劣的气候条件 11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为： （1）日降雨量大于150 ㎜的雨日超过1 天； （2）10 级以上的持续1 日的大风（以气象部门鉴定为准）） 47 （3）日气温超过38 ℃的高温大于2 天； （4）日气温低于-10 ℃的严寒大于2 天。 （5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害； （6）6 级以上的地震； （7）50 年一遇及以上的洪水； （8）其他异常恶劣气候灾害。 11.5 承包人工期延误 （1）逾期完工违约金表(参考格式) 序号 项目及其说明 要求完工日期 违约金(元/天) 工程完工 日历天 500元/天 承包人如未能按上表各节点要求的完工日期前完工， 逾期完工违约金按 “500元/天” 计算。 （2）全部逾期完工违约金的总限额不超过合同总价的1 %，发包人可从应向承包人支付 的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款，此违约金的支付并不能解除承包人应完 成工程的责任或合同规定的其他责任。 11.6工期提前 工期提前的资金约定：在保证工程质量的前提下，发包人鼓励承包人提前完工，但本合同 工程无提前工期奖金或本合同工程的提前工期奖金在签订施工承包合同时约定。 12 暂停施工 12.1 承包人暂停施工的责任 (5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：承包人在合同工期内非异常恶劣的气候条件、 政策性调整和发包人等因素暂停施工所产生相关费用由承包人承担，工期照计。 12.2 发包人暂停施工的责任 (3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：无。 13 工程质量 13.7质量评定 13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：达到合格标准。 13.7.7工程合格标准为：达到设计要求及工程施工质量检验与评定规程要求的合格标准； 优良标准为：达到设计要求及工程施工质量检验与评定规程要求的优良标准。达到优良的奖金 为： / 。 13.8 质量事故处理 13.8.4工程竣工验收时，承包人及监理人 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷 处理的备案资料。 48 14. 试验和检验 14.1材料、工程设备和工程的试验和检验 14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责查收设备 规格及数量，并保管设备。 14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：水泥、钢筋、砂、碎石、混凝土试块、 砂浆试块。 15 变更 15.1 变更的范围和内容 关于变更估价的约定：工程变更合同价款按下列方法进行：①《工程量清单》中有适用于 变更工作的项目时，应采用该项目的单价；②合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项 目价格进行计算；③合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额可套的，套用编 制控制价所选定额计算，并乘以中标价下浮系数（中标价下浮系数为中标价与控制价的比值）， 并报财政评审中心评审。其中材料价格有信息价的按当地同期信息价，无信息价的由发包人、 承包人、监理人市场询价确定。 15.2承包人的合理化建议 15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。 16 价格调整 16.1 物价波动引起的价格调整 本项目不因为物价波动及调差政策原因引起合同价格变动而调整。 本项目由于物价波动原因引起合同价格变动时，对其价格按下列方式进行调整。 16.1. 1物价波动引起的价格调整方式：合同实施期间主要材料价格的平均值在施工招标预算主 要材料价格±5%以内（含±5%）波动不作调整，若超过±5%时，超过±5%以上部份作价格调整。 主要材料价格按施工期间当地建设工程造价管理部门公布的《造价信息》为依据。 16. 1.2调整价格的主要材料： 水泥、钢材、砂、碎石、块石、商品砼等超过±5%以上的材料 进行补差。 定额人工单价按照国家或省（自治区、直辖市）行业建设管理部门或其授权的工程造价管理 机构发布的对应相关定额的人工单价调整文件进行调整。 16.1.3主要材料补差的计算方法：按公式“△A=Q*［A-A0*（1±5%）*（1+P%）］”进行计算补 差。 其中：△A---主要材料补差款； Q---结算完成工程量统计的主要材料用量； A---结算期主要材料价格； A0---基准期主要材料价格 P---相应税率 16.1.4采用造价信息调整价格差额： 49 工程造价信息的来源： 当地建设工程造价管理部门公布的《造价信息》 价格调整的项目和系数： 主要材料价格的平均值在施工招标预算主要材料价格±5%以内（含±5%）波动不作调整，若超过 ±5%时，超过±5%以上部分作价格调整。 17 计量与支付 17.2 预付款 17.2.1预付款 预付款支付比例或金额：签约合同价的30% 。 预付款支付期限： 签订合同后7日内支付。 预付款的扣回与还清：工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价格的20%时开 始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的80%时全部扣清。 式中： R——每次进度付款中累计扣回的金额； A——工程预付款总金额； S——签约合同价格； C——合同累计完成金额； F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例； F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例。 上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。 17.2.2 预付款保函（担保） 承包人提交预付款担保的期限： 无 。 预付款担保的形式为： 无 。 17.3.2进度付款申请单 承包人提交进度付款申请单的份数： 4份 。 17.3.3进度付款证书和支付时间 （2）本款“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款 最高利率计算的逾期付款金额的利息。 17.3.5 工程进度款的支付： 按工程量支付工程进度款至85%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的80%，与合 同内进度款同期支付；工程完工并通过竣工验收后15天内，付至合同价款的95%；通过有资质审计 部门审定后，30天内工程款支付至结算总价的97%；剩余3%作为工程质量保证金，待工程缺陷责任 期满后返还。 发包人必须每月把工程款分帐出来的农民工工资转入承包人工人工资支付专用账户， 农民工工 资占进度款金额的15%。 17.4 质量保证金 17.4.1扣留的质量保证金总额为签约合同价的3 %。工程质量保证期限为一年，质保期满 50 后，无质量缺陷问题的，退还质量保证金，如有质量缺陷未按要求完成整改的，质量保证金不 予退还。 17.5 竣工（完工）结算 17.5.1 竣工（完工）付款申请单 （1）承包人应提交竣工付款申请单份数：4份。 17.5.3除按通用合同条款所说的内容外，增加以下内容：最终结算以财政评审结果或审计 结果为准。 17.6 最终结清 17.6 1 最终结清申请单 （1）承包人应提交最终结清申请单份数：4份。 17.7 竣工财务决算 承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。 18 竣工验收（验收） 18.1 验收工作分类 根据《高标准农田建设项目竣工验收办法》（农建发〔2021〕5 号）及《玉林市农田建设 项目竣工验收办法（试行）》（玉市农通〔2020〕55 号）及农业农村部、自治区农业农村厅的 有关质量管理规定执行。 18.2 分部工程验收 18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为：主体部分工程，其余由监理主持。 18.3 单位工程验收 18.3.4 提前投入使用的单位工程包括： 按工程量清单 。 18.5 阶段验收 18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括： 按工程量清单 。 18.6 专项验收 18.6.2 本合同工程专项验收类别包括： 按工程量清单 。 18.7 竣工验收 18.7.3本工程需要竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。 18.8 施工期运行 18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： 按工程量清单 。 18.9试运行 18.9.1试运行的组织：承包人组织；费用承担：承包人组织。 19 缺陷责任与保修责任 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间 本工程缺陷责任期（工程质量保修）计算如下：起算日按通用条款19.1和19.7的约定，终 止日按专用条款1.1.4.5约定。 51 20 保险 20.1 工程保险 建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人： 承包人 ； 投保内容：为参加本合同工程现场施工所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管 理人员、监理人员、施工人员（含民工）办理建筑意外伤害保险，支付保险费； 保险金额、 保险费率和保险期限： 保险期限自投保之日 （工程开工之日） 起至工程竣工 （或 投入使用）验收时止，时间上涵盖施工全过程的任一时段。 鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流动性大等特点，投保实行不记名和不计人数的方 式，一旦该工程项目发生人员意外伤害，只要是在该工程发生的，都应该由保险公司在保险责 任范围内负责赔付。 20.4 第三者责任险 20.4.2 第三者责任险保险费率： 由承包人自行投保 ； 第三者责任险保险金额：由承包人自行投保 。 20.5 其他保险 需要投保的其他内容： 由承包人自行投保 ； 保险金额、保险费率和保险期限：由承包人自行投保 ； 20.6 对各项保险的一般要求 20.6.1 保险凭证 承包人提交保险凭证的期限： 保险手续办理完毕后7天内提交 ； 保险条件： / 。 20.6.4 保险金不足的补偿 承包人负责补偿的范围与金额：保险金额不足的补偿由承包人负责； 发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入 报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。 21. 不可抗力 21.1 不可抗力的确认 21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免 发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战 争和本合同专用合同条款第11.4款的约定。 24. 争议的解决 24.1 争议的解决方式 合同当事人友好协商解决不成、 不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的， 约定的合同争 议解决方式：向约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。 25.附加条款 25.1对承包人的要求 1、根据农业农村部、自治区农业农村厅的有关质量管理规定，建立健全质量管理机构，结合 52 工程实际制定完善的可操作性强的质量管理制度，施工质量等级达到合同约定等级。 2、按国家《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、农业农村部、 自治区农业农村厅的有关质量管理规定，采取安全施工保障措施保障工程施工安全。 3、按有关施工规程规范及本招标文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和移交前工程保 护措施。 4、承包人违约有以下情况之一者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视情节轻重 处予违约金。 （1）未经发包人批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员（包括建造师、专业工程师）， 经发现不及时调回的，违约金额为1000元（视情节严重而定）。 （2）未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约金额为 违约金额为1000元（视情节严重而定）。 （3）所有以上违约金额均在承包人的计量支付款内扣除。 （4）承包人的人员机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和发包人确认的人 员和机械进场时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。主要机械的数量、型号和劳动力、材料 的投入，应与合同相符，若发包人或建设主管部门认为合同规定的进场机械、材料和劳动力不能满 足施工进度要求，有权指令承包人增加机械、材料和劳动力投入，承包人不得拒绝。 （5）合同签订之日起15日内，承包人无法按合同规定进场全部人员和机械时，作为承包人违 约，发包人可解除合同，另行发包工程。 5、承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。 6、承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止使用童工。 7、凡招标文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应 以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理工程师报告，防 止造成损失，并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。 8、承包人未能按时完成当月合同进度计划60%工程量的，发包人有权自行组织施工，以不超过 投标报价的2倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施工完成的工程款。也有权终止本合同并 清退承包人，承包人须在10天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由 承包人承担。 9、有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规定时间内不进行整改 或整改无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在10天内离场，否则发包人将 强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。 25.2 发包人所有付款(含预付款)均转入如下承包人单位基本账户 (签订施工合同时标 明),承包人单位基本账户发生改变时, 承包人应书面通知 （法定代表人签名并加盖单位公章） 发包 人。 25.3 本工程材料、工程设备和工程的试验所产生的费用由承包人承担。 25.4 专用合同条款中未尽事宜，在签订施工合同时双方再商定。 53 附件一： 合同协议书 （发包人名称，以下简称“发包人”） 为实施 （项目名称），已接受对该项目的投标。发包人和承包 人共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）； （2）中标通知书； （3）投标函； （4）专用合同条款（含附加条款）； （5）通用合同条款； （6）技术标准和要求（合同技术条款）； （7）图纸； （8）已标价工程量清单； （9）投标文件其他内容； （10）其他合同文件。 2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 3. 签约合同价：人民币（大写）。 4. 承包人项目经理：。 5. 工程质量符合国家施工验收规范合格标准。 6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 150 日历天。 9. 本协议书一式六份，合同双方各执三份。 10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 发包人：玉林市玉州区农业农村局（公章） 承包人：（公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 年月 日 年月日 附件二： 履约保函 54 玉林市玉州区农业农村局（发包人名称）： 鉴于玉林市玉州区农业农村局（发包人名称， 以下简称 “发包人” ） 接受 （承 包人名称， 以下称 “承包人” ） 于 年 月 日递交的 的 投标文件。 我方愿意无条件地、 不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同， 向你方提供担保。 1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ 元）。 2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程完工证书之日 止。 3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收 到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。 4. 在本担保有效期内，因承包人无法提供施工资料时，我方在收到你方以书面形式提出 的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。 5. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务 不变。 担保人： （盖单位公章） 法定代表人或委托代理人： （签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 55 附件三： 预付款担保函 （发包人名称）： 根据 （承包人名称，以下称“承包人”）与 （发包人名称，以下简称 “发包人”）于 年 月 日签订的 （项目名称） 合同协议书， 承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付 款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。 1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ 元）。 2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全 扣清止。 3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到 你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过 预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。 4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务 不变。 担保人： （盖单位公章） 法定代表人或委托代理人： （签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 56 附件四： 承包人主要施工管理人员表 名 称 姓名 职务 职称 计划进场时间 一、总部人员 项目主管 其他人员 二、现场人员 项目经理 项目副经理 技术负责人 测量员 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员 57 第五章工程量清单 1 说明 1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、 技术标准和要求（合同技术条款）和图纸等一起阅读和理解。 1.2 工程量清单所列的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的 工程量。用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关规定计量，经监理工 程师核准的工程量。 1.3 工程量清单中的每一单项的单价和合价栏均应由投标人填报，且只允许有一 个报价。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价 和合价以及投标总报价内。 1.4 投标人应按所提供的工程量清单格式列报各个施工细目的单价、合价、汇总 各个单位工程的总价和整个合同的总价。 1.5 工程价款的支付遵循合同条款的约定。 2、投标报价说明 本说明是招标人对投标人编制投标报价的要求和规定。 投标人在编制投标文件时, 应据此编写报价说明。 2.1 投标报价定额和取费标准 投标人编制报价时，其定额和费用标准不作限制。投标人可充分发挥自身优势， 结合建筑市场的供求关系，自行选用定额和费用标准。 投标人编制投标报价应附有编制说明，并且至少应包括以下内容： （1）报价编制依据、选用定额； （2） 费率取值 （其他直接费、 现场经费、 间接费、 利润、 税金等费用的费率取值） ； （3）单价分析表 （4） 人工预算单价计算表， 材料预算价格计算表， 混凝土及砂浆材料单价计算表， 主要施工机械台班/台时费计算表， 人工砂石料单价计算表 （如有） ， 总价项目分解表。 2.2 投标报价的说明 （1）除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的成本、 利润、税金以及合同明示或暗示的应由承包人承担的义务、责任和风险等所发生的各 项费用； 58 （2）符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合 同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已 包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目 或修改项目名称。 （3）投标人应根据工程情况和市场调查自行确定材料工地价，若合同专用条款允 许对材料价格涨跌在波动幅度范围外进行补差，则以公布的材料工地参考价为基准价 进行补差。 （4）工程量清单报价中，对投标人没有填写单价或合价的项目(子目)，其费用均 视为已分摊在工程量清单中其他相关项目(子目)单价或合价之中。 （5）投标人必须按照工程量清单中的顺序列报项目名称及其工程量，不得增项或 漏项，也不得更改各项目的工程量。 （6）工程量清单报价表中有计算或汇总的算术错误时，应按以下原则改正： ①工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应 以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时， 则应以合价为准，改正单价。 ②若投标报价汇总表中的金额与相应的各分项工程量清单中的合计金额不吻合 时，应以修正算术错误后的各分项工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总 表中相应部分的金额和投标总报价。 ③如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时， 应以文字表示的金额为准； （7）所有报价均以人民币表示。 （8）请投标人自行到广西政府采购云平台下载工程量清单。 59 第六章图 纸 （另册发放，请投标人自行到广西政府采购云平台下载） 第七章技术标准和要求 适用的国家、 行业以及地方规范、 标准和规程现行的国家、 行业和地方现行标准、 规范和规程等。 60 第八章投标文件格式 【1、2、3、4、5、6分标】 （项目名称） 投 标 文 件 项目招标编号： 所投分标： 投标内容： 资格审查部分 投标人： （盖单位电子公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或电子签名） 年 月 日 61 目 录 根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分 格式后附）。 62 1、投标文件签署授权委托书 本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称） 的法定 代表人，现授权委托 （姓名）为我公司签署 （项目名称） 的投标 文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内 容。 代理人无转委托权，特此委托。 代理人： 性别： 年龄： 身份证号码： 职务： 投标人： （盖单位电子公章） 法定代表人： （签字或电子签名） 授权委托日期： 年 月 日 【备注：附法定代表人身份证明及其身份证、委托代理人身份证，以上复印件均须加盖投标 人单位公章】 63 法定代表人身份证明 投标人： 单位性质： 地 址： 成立时间： 年 月 日 经营期限： 姓 名： 性 别： 年 龄： 职 务： 系 （投标人名称） 的法定代表人。 特此证明。 投标人： （盖单位电子公章） 年 月 日 64 2、投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 电 话 传 真 网 址 统一社会信用 代码 法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工总人数： 资质等级 其中 项目经理 安全生产许可 证号 高级职称人员 注册资金 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号 技 工 经营范围 备注 【备注：附有效的企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证的复印件。以上资料加盖投标 人单位公章】 65 3、建设工程项目管理承诺书 致： （招标人名称） 作为参与 （工程名称）的投标方，根据国家、自治区及玉林市相关文件规定， 我方在此向招标人承诺： 1、 一旦中标， 我方保证由法人签署授权书确认项目负责人， 项目负责人签署建设工程质量 终身责任制承诺书，自觉承担建设工程终身责任。 2、 一旦中标， 我方保证项目负责人和管理人员按招标文件和合同约定持证上岗并履职到位， 如不到位，愿意接受发包人和主管部门处罚。 3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《中华人民共和国大气污染防治法》 （主 席令第三十一号）、《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质 [2015]16 号） 的有关规定， 必须与合法运输企业签订运输合同， 使用符合城管部门密闭标准规 定的合法车辆进行 散体物料（建筑渣土、垃圾、砂石等）的运输，使用城管部门认定的达标合格的消纳场，同时 与辖区卫生防疫、 环卫管理部门或有合法资质资格的企业签订病媒生物消杀协议、 生活垃圾清 运协议、在线远程监控扬尘监测协议，采取道路硬化、裸土覆盖、洗车出门、保洁路口、在线 监测、抑尘喷淋等有效措施，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施及其费用在工地一线 按标准落实到位。 如我方在该项目的承包中出现未按上述规定执行的情形， 我方愿意接受发包 人及有关主管部门的处罚。 4、 一旦中标， 我方保证严格执行 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 （建质[2009]87 号）的规定，强化对深基坑、高难支模、起重吊装、活动板房等重大危险源的专项施工方案的 编制、论证、审批、实施、监测的风险管理。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情 形，我方愿意按照相关规定接受发包人及有关主管部门的处罚。 5、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定， 确保建设工程按规定使用散装水泥和合同约定的相应质量等级的预拌混凝土。同时我方承诺，。 如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受发包人及有关 主管部门的处罚。 6、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出发（承）包通知书之日起7 个 66 工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目 中 出现拖欠农民工和工人工资情况，由建设行政主管部门或财政部门从我方农民工工资保障金中 先予划支。我方如不按时、足额存入农民工工资保障金的，将被取消承包资格。 7、一旦中标，我方承诺按现行建筑市场专业分包的实际状况，将本工程非主体部分的专业 承包工程分包给有信誉、实力强、有资质、在玉林市注册的企业负责施工，并及时办理相关分 包施工合同备案手续。 8、一旦中标，我方将接受有关部门、专家对我方的诚信考评，出现未达到相关诚信要求的 情形，我方愿意按照有关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。 投标人名称： （盖单位电子公章） 法定代表人或授权代理人：（签字或电子签名） 日期： 年 月 日 67 广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容 （桂建质〔2015〕16 号文附件一） 广西壮族自治区 建设工程安全文明施工措施项目清单内容 类别 项目名称 具 体 内 容 文明 施工 与 环境 保护 安全警示 标志牌 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示 标志牌。 现场围挡 1.现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m； 2.围挡材料可用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。 七牌二图 在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全 生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌；施工现场总平面图、 工程效果图。 企业标志 现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。 场容场貌 1.道路畅通； 2.排水沟、排水设施畅通； 3.工地地面硬化处理（办公区，生活区，现场道路，材料堆放、混凝土搅 拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地，外脚手架基础等） 。 材料堆放 1.材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌； 2.水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施； 3.易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 现场防火 消防器材配置合理，符合消防要求。 垃圾清运 1.施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 2.施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 宣传栏、环保及 不扰民措施 宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路） 、粉尘、噪声控制和 排污（污水、废气）措施等。 临时 设施 现场办公 生活设施 1.施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 2.工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫 生、消防安全要求； 施 工 现 场 临 时 用 电 配电线路 1.按照TN-S 系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 2.按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的 地沟。 3.对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 配电箱 开关箱 1.按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准 电箱，开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏，三类电箱中的各类电器应 是合格品。 2.按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱 中的漏电保护器。 3.对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。 接地保护 装置 施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。 68 类别 项目名称 具 体 内 容 现场变配 电装置 总配电室建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。 安全 施工 临 边 洞 口 交 叉 高 处 作 业 防 护 楼层、屋 面、阳台等 临边防护 设两道防护栏杆和18cm 高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。 通道口 设防护棚，防护棚应为不小于5cm 厚的木板或两道相距50cm 的竹笆。两侧 应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 预留洞口 用硬质材料全封闭；短边超过1.5m 长的洞口，除封闭外四周还应设有防 护栏杆。 电梯井口 设 置 定 型 化 、 工 具 化 、 标 准 化 的 防 护 门 。 在 电 梯 井 内 每 隔2层 （不大于10m）设置一道 水平防护。 楼梯边 设1.2m 高的定型化、工具化的防护栏，18cm 高的踢脚板。 垂直方向 交叉作业 设置防护隔离棚或其它设施。 高空作业 有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台；有上下的梯子或其他形式 的通道。 基坑、卸料 平台 设1.2m 高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。 安全防护用品 安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用 品等。 其他 机 械 设 备 防 护 中小型机 械 设防护棚（同通道口防护并有防雨措施） 。 垂直运输 设备 1.垂直运输设备检测、检验。 2.物料提升机、施工电梯等卸料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，安全 防护门、防护棚等。 专家论证审查 超过一定规模的危险性较大工程专家论证审查。 应急救援预案 救援器材准备及演练等。 非正常情况施工 其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工 及文物、古建筑、古树保护等。 注：本表所列建筑工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律 法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。 69 4、项目管理机构配备情况表 （招标工程项目名称） 工程 岗位 姓名 职称 执业或职业资格证明 承担完工工程情况 证书名称 级别 证号 专业 项目 数 主要项目 名称 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实， 若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 【备注：附：项目经理注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B 类）的复印件；技术负 责人职称证书复印件；专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件；项目经理、技术负责 人和主要管理人员（施工员、安全员、质量员、材料员）投标截止时间前半年内任意1 个月（从 取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料） 在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的复印件。以上复印件均须加盖投标人单位电子印章】 5、投标人依法缴纳税收的相关材料 （投标截止时间前半年内任意1 个月 的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证 明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数 的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件） 70 6、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止时间前半年内任意1个 月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清 单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明 扫描件不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时 间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的 相应证明文件扫描件]。 7、 参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明 致：（招标人） 我单位近三年在经营活动中无重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者 责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），且不存在被“信 用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录 名单的情形，特此声明。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位存在上述不良记录的， 我单位将无 条件地退出本项目的竞标，并承担因此引起的一切后果。 投标人：（投标人名称）（盖单位电子公章） 法定代表人或授权代理人：（签字或电子签名） 日期： 年月日 71 8、参加政府采购活动前3年内投标人及其法定代表人及拟投入的项目 经理无行贿犯罪记录的书面承诺； 致：（招标人） 近三年在经营活动中我单位及法定代表人及拟投入本项目的项目经理没有行贿犯 罪记录，特此声明。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位及法定代表人及拟投入本项目的 项目经理近三年内在经营活动中有行贿犯罪记录，我单位将无条件地退出本项目的竞 标，并承担因此引起的一切后果。 投标人：（投标人名称）（盖单位电子公章） 法定代表人或授权代理人：（签字或电子签名） 日期： 年月日 72 9、供应商直接控股、管理关系信息表 供应商直接控股股东信息表 序号 直接控股股东名称 出资比例 身份证号码或者统一社会信用代码 备注 1 2 3 …… 注： 1.直接控股股东： 是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持 有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东； 出资额或者持有股份的比例 虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、 股东大会的决议产生重大影响的股东。 2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控 制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。 3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。 单位名称（盖单位电子公章）： 年 月 日 73 供应商直接管理关系信息表 序号 直接管理关系单位名称 统一社会信用代码 备 注 1 2 3 …… 注： 1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系， 如一些上下级关系的事业单位和团体组织。 2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。 3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。 单位名称（盖单位电子公章）： 年 月 日 74 10、资格审查需要的其他材料 （1）投标人为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料 中小企业声明函（工程） 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞ 46 号 ）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位 全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向 协议的中小企业）的具体情况如下 （标项名称） ， 属于 （第二章 “投标人须知前附表” 10.1.5 中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总 额为 万元，属于（中型企业/ 小型企业/微型企业）； 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 企业名称（盖单位电子公章）： 日期： 注： （1）请根据真实情况出具《中小企业声明函》。中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理 办法》 （财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，招标人或者其委托的招标代理机构应当 在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》，接受社会监督。 （2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 75 残疾人福利性单位声明函 本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关 于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 ______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单 位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的 货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应 责任。 单位名称（盖单位电子公章）： 日 期： 76 （2）拟投入施工机械设备情况表（格式自拟） （3）企业2021年至2023年财务状况表 （4） 企业2020 年1 月至投标截止日期止发生的诉讼和仲裁情况 （如有） 77 （项目名称） 投 标 文 件 项目招标编号： 所投分标： 投标内容： 报价部分 投标人： （盖单位电子公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或电子签名） 年 月 日 78 目 录 一、投标函； 二、投标函附录； 三、投标报价表； 四、已标价工程量清单； 79 一、投标函 1、根据你方项目招标编号为（项目招标编号） 的 （项目名称） 工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和 研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件 后， 我方愿以人民币 （大写） 元 （RMB¥ 元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、 工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质 量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到 等级。 2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。 3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。 4、 一旦我方中标， 我方保证按合同书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程。 5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的“投标人须知”中第3.3.1 条规定的投标有 效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。 6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成 部分。 投标人： （盖单位电子公章） 单位地址： 法定代表人或其委托代理人： （签字或电子签名） 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行名称： 开户银行账号： 日期： 年 月 日 80 二、投标函附录 项目名称： 项目编号： 所投分标： 投标人： （盖单位电子公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或电子签名） 年 月 序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注 1 项目经理 专业条款 姓名： 2 投标有效期 日历天 3 工期 专业条款 日历天 …… …… …… …… …… …… …… …… 81 三、投标报价表 项目名称： 项目编号： 所投分标： 序号 内容 2 投标总报价（大写人民币） ： ，¥ 元 3 工期： 天（日历日） 4 质量等级： 5 其他： 投标人（盖单位电子公章）： 法定代表人或其委托代理人： （签字或电子签名） 日期： 年 月 日 82 四、已标价工程量清单 注：已标价工程量清单应按第五章“工程量清单”中的相关表格及投标报价说明填写。构成合同 文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的 内容。 83 （项目名称） 投 标 文 件 项目招标编号： 所投分标： 投标内容： 商务技术部分 投标人： （盖单位电子公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或电子签名） 年 月 日 84 目 录 一、施工组织设计； 二、项目管理机构 1、项目管理机构配备情况表； 2、项目经理（注册建造师）简历表； 3、项目技术负责人简历表。 85 一、施工组织设计 1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工 程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出 切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节 重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施 的保护加固措施等。 2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 序号 设备名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率 （KW） 生产 能力 用于施 工部位 备注 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 序号 仪器设备 名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造年份 已使用 台时数 用途 备注 86 附表三：劳动力计划表 单位：人 工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图） 1. 投标人应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的 投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。 2. 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完 工日期和分包合同签订的日期。 3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。 附表五：施工总平面图 投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、 加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。 附表六：临时用地表 用途 面积（平方米） 位置 需用时间 87 二、项目管理机构 1、项目管理机构配备情况表 （招标工程项目名称） 工程 岗位 姓名 职称 执业或职业资格证明 承担完工工程情况 证书名称 级别 证号 专业 项目 数 主要项目 名称 …… 一旦我单位中标， 将实行项目经理负责制， 我方保证并配备上述项目管理机构。 上述填报内容真 实， 若不真实， 愿按有关规定接受处理。 项目管理班子机构设置、 职责分工等情况另附资料说明。 【备注：附各岗位人员资格证件复印件。以上复印件须加盖投标人单位电子印章。】 88 2、项目经理（注册建造师）简历表 （招标工程项目名称） 工程 姓名 性别 年龄 职务 职称 学历 参加工作时间 担任项目经理年限 建造师注册证书编号 在建和已完工程项目情况 建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 备注： 1、附项目经理注册建造师注册证书复印件、安全生产考核合格证书（B 证）复印件和已完工程中标通知 书（如有）、工程合同协议书的复印件，以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件 均须加盖投标人单位电子印章。 89 3、项目技术负责人简历表 （招标工程项目名称） 工程 姓名 性别 年龄 职务 职称 学历 参加工作时间 担任技术负责人年限 在建和已完工程项目情况 建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 备注： 1、附技术负责人的职称证和已完工程中标通知书（如有）、工程合同协议书的复印件，以及投标人认为 需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件均须加盖投标人单位电子印章。 90 三、企业已完成类似工程一览表（如有） 序号 发包人名称 工程名称 及建设地点 结构 类型 建设 规模 合同金额 （万元） 竣工达到 质量标准 开竣工 日 期 备注： 1、附以上类似工程的中标通知书（如有）或工程合同协议书的复印件，以及投标人认为需要增加的其他 证明材料复印件，以上复印件均须加盖投标人单位电子印章。 91 四、近年企业信誉实力一览表（如有） 序号 项目类别 备注： 1、附相关奖项、证书的复印件，以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件均须加盖 投标人单位电子印章。