山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建设项目“三通一平”零星工程施工的采购公告

竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 1 第一部分 竞争性磋商公告 项目概况 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建设项目 “ 三通一平” 零星工 程施工采购项目的潜在供应商应在山西政府采购平台获取采购文件，并于2025 年06 月06 日09:00（北京时间）前提交响应文件。 一、项目基本情况 项目编号：1401712025BCS00027 项目名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建设项目“ 三通一 平” 零星工程施工 采购方式：竞争性磋商 预算金额（元）：5000000 最高限价（元）：包：138317.97,包2：1041676.83 采购需求： 标项一 标项名称： 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建设项目 “ 三通一平”零 星工程（临时道路、场地平整等工程）施工 数量： 预算金额（元）：3000000 单位： 简要规格描述：（1）最高限价（元）：138317.97；（2）最高限价分项单价：详见磋商文 件附件。 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建设项目“三通一平” 零星 工程（场地平整、临时道路、土方工程、拆除项目、环境整治、文明交通治理、临时道路及 现状道路导改、防汛工程、道路养护、道路标线、临时绿化、日常维修、临时供水及迁改工 程），具体详见工程量清单。 备注： 标项二 标项名称： 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建设项目 “ 三通一平”零 星工程（临时供电及迁改工程）施工 数量： 预算金额（元）：2000000 单位： 简要规格描述：（1）最高限价（元）：1041676.83；（2）最高限价分项单价：详见磋商文 件附件。 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建设项目“三通一平” 零星 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 2 工程（临时供电及迁改工程），具体详见工程量清单。 备注： 合同履约期限：包1、2，从签订合同日起至2025 年12 月31 日 本项目（否）接受联合体投标。 二、申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 包1、 2： 本项目专门面向中小企业 3.本项目的特定资格要求： 【包1】 供应商须具有同时具备市政公用工程施工总承包叁级或以上和建筑工程施工总承包叁级或 以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派项目经理须具 备市政公用工程专业贰级或以上注册建造师执业资格， 具备有效的安全生产考核合格证书 （B 类）资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理。 ; 【包2】 供应商须具备电力工程施工总承包叁级或以上或输变电工程专业承包叁级或以上资质， 同时 具备电力设施承装、承修五级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能 力， 其中， 拟派项目经理须具备机电工程专业贰级或以上注册建造师执业资格， 具备有效的 安全生产考核合格证书（B 类）资格，且未担任其它在建工程项目的项目经 理； 三、获取采购文件 时间： 2025 年05 月23 日至2025 年05 月30 日， 每天上午00:00 至12:00， 下午12:00 至23:59（北京时间，法定节假日除外） 地点：山西政府采购平台 方式：在线获取 售价（元）：0 四、响应文件提交 截止时间：2025 年06 月06 日09:00（北京时间） 地点：山西政府采购平台 五、响应文件开启 开启时间：2025 年06 月06 日09:00（北京时间） 地点：山西省太原市山西转型综合改革示范区太原市小店区龙盛街15 号山西转型综合 改革示范区政务服务中心二层综改区公共资源交易中心评标一室 六、公告期限 自本公告发布之日起3 个工作日。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 3 七、其他补充事宜 针对本项目的质疑需一次性提出， 多次提出将不予受理。 供应商参与山西省政府采购项 目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购 代理机构在线提起质疑。 代理费支付方式： 供应商支付 代理费收费标准：参照原国家发展计划委员会发布的 《采购代理服务收费管理暂行办法》 （计价格[2002]1980 号）、《国家发展改革委办公厅关于采购代理服务收费有关问题的通 知》（发改办价格[2003]857 号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范 收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）规定的55% 代理费收费金额（元）： / 八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系 1.采购人信息 名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 地址：山西省太原市小店区龙盛街21 号 联系方式：0351-7562283 2.采购代理机构信息 名称：山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 地址：山西综改示范区太原学府园区晋阳街89 号君威国际金融中心A 座606-1 室 联系方式：0351-5220185 3.项目联系方式 项目联系人：侯雅红、赵慧强 电话：0351-5220185 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 4 第二部分 磋商供应商须知 一、总则 1、适用范围 本磋商文件适用于本次招标活动的全过程。 2、定义 2.1“服务”指本磋商文件规定的供应商应履行的义务和承诺。 2.2“货物”指供应商按磋商文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及 其它有关技术资料和材料。 2.3“供应商”指符合本磋商文件的规定和要求，获得磋商文件参加磋商，并向采购机 构提交响应文件、最后报价的供应商。 3、合格磋商供应商的资格条件 3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备 的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供服务的供应商。 3.2 供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商。 3.3 供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》 和本磋商文件中规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）落实政府采购政策需满足的资格要求：包1、2：本项目专门面向中小企业； （7）本项目的特定资格要求： 【包1】 供应商须具有同时具备市政公用工程施工总承包叁级或以上和建筑工程施工总承包叁 级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派项目 经理须具备市政公用工程专业贰级或以上注册建造师执业资格， 具备有效的安全生产考 核合格证书（B 类）资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理。 【包2】 供应商须具备电力工程施工总承包叁级或以上或输变电工程专业承包叁级或以上资质， 同时具备电力设施承装、承修五级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施 工能力， 其中， 拟派项目经理须具备机电工程专业贰级或以上注册建造师执业资格， 具备有 效的安全生产考核合格证书（B 类）资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理； （8）法律、行政法规规定的其他条件； 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 5 3.4 如供应商代表不是法定代表人（负责人），须持有《法定代表人（负责人）授权委 托书》(按磋商文件提供的格式填写)。 3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本 项目采购活动。 3.6 供应商应独立于采购人， 直接或间接地与采购人为本次采购项目提供咨询或者项目 管理、指导等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动。 3.7 本次磋商不允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个供应商身份共同参加投 标， 3.7.1 以联合体形式进行政府采购的， 参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条 规定的条件， 联合体各方均应按照本部分3.3 条的要求提供相关材料， 并应当向采购人提交 联合协议，联合投标协议格式见本磋商文件第六部分，载明联合体各方承担的工作和义务。 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责 任。 3.7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的， 应当按照资质等 级较低的供应商确定资质等级。 3.7.3 以联合体形式参加政府采购活动的， 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应 商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 3.8 信用记录查询：供应商参与政府采购时，磋商小组将通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）进行信用记录查 询，查询截止时间为磋商当日；查询内容为未列入“信用中国” （http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、未列入 “中国政府采购网” （http://www.ccgp.gov.cn） 列入政府采购严重违法失信行为记录名单 信息记录情况；查询后存在问题的对响应文件做无效响应处理。 3.9 本磋商文件所称“供应商”、“投标方”、“中标人”亦是指供应商。 4、投标费用 4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或采购人)在任 何情况下均无义务和责任承担这些费用。 二、竞争性磋商文件 5、竞争性磋商文件的构成 5.1 竞争性磋商文件由下列六部分内容组成： 第一部分竞争性磋商公告； 第二部分供应商须知； 第三部分评标标准和评分方法； 第四部分商务、技术要求； 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 6 第五部分合同模板； 第六部分响应文件格式； 5.2 磋商文件未作须知明示， 而又有法律、 法规规定的， 采购代理机构将依据法律法规 的规定进行解释。 6、磋商文件的澄清和修改 6.1 供应商澄清要求的提交：任何已网上下载了磋商文件的潜在供应商，均可要求对磋 商文件进行澄清，按磋商邀请书中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下 同）送达采购代理机构（或采购人)或在电子交易平台上提交异议。 6.2 采购代理机构对澄清要求的处理：采购代理机构（或采购人)对其认为需要给予澄 清、修改及/或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，在中国山西政府采购网补充公 告的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。 6.3 采购代理机构主动进行的澄清、修改：采购代理机构无论出于何种原因，均可主动 对磋商文件中的相关事项， 用补充文件的方式进行澄清和修改。 补充文件应当在提交首次响 应文件截止之日前5 日发出， 需要为此调整响应文件提交截止时间的， 应当重新发出通知或 在补充文件中一并明确。 6.4 采购代理机构澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据供应商的澄清、修改或 进行其它答复的要求， 采购代理机构一旦对磋商文件做出澄清、 修改或进行其它答复， 即刻 发生效力， 采购代理机构有关的补充文件， 应当作为磋商文件的组成部分， 对所有供应商均 具有约束力。 6.5 澄清或修改的内容应当作为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。 6.6 采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，采购代理机 构将向所有已下载了磋商文件的潜在供应商发出通知。 三、响应文件 7、响应文件的语言和计量单位 7.1 供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购 代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体字。 7.2 响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。 7.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国 印章等可以是外文， 但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。 必要时磋商小组可以要求 供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。 原版为外文的证书类、 证明类文件， 与供应商名称或其它实际情况不符的， 供应商应当 提供相关证明文件。 8、响应文件的组成及相关要求 8.1 响应文件分为资格证明文件、商务部分和技术部分。按各自内容分别以PDF 格式上 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 7 传。 本次磋商， 供应商应按本磋商文件要求提交资格证明文件、 商务、 技术部分内容和需要 供应商自行编写的其他文件（具体填写要求及格式详见磋商文件第六部分）。 资格证明文件部分指磋商供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。 商务、技术文件部分指磋商供应商提交的能够证明其提供的货物/服务满足磋商文件规 定的文件。 8.2 响应文件要求内容及编排顺序 （1）资格证明文件: *1、供应商信用承诺书（见‘响应文件格式’）； （1）具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书； （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书； （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书。 *2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利 性单位。 供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函。 格式以磋商文件要求为 准，（见“响应文件格式”） *3、本项目的特定资格要求： 【包1】 供应商须具有同时具备市政公用工程施工总承包叁级或以上和建筑工程施工总承包叁级或 以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派项目经理须具 备市政公用工程专业贰级或以上注册建造师执业资格， 具备有效的安全生产考核合格证书 （B 类）资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理。 【包2】 供应商须具备电力工程施工总承包叁级或以上或输变电工程专业承包叁级或以上资质， 同时具备电力设施承装、承修五级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施 工能力， 其中， 拟派项目经理须具备机电工程专业贰级或以上注册建造师执业资格， 具备有 效的安全生产考核合格证书（B 类）资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理； 4、供应商认为需要提供的其他资格证明文件。 （2）商务、技术部分 *1、磋商函(格式见第六部分)； *2、法定代表人（负责人）的身份证明文件（格式见第六部分）； *3、法定代表人（负责人）授权委托书(格式见第六部分)； 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 8 *4、报价一览表(格式见第六部分)； *5、商务、技术响应及偏离表(格式见第六部分)； 6、供应商近五年完成的部分同类型工程情况表（提供原件扫描件）； *7、已标价工程量清单； *8、施工方案； 9、供应商企业简况； 10、供应商认为需要提供的其他商务、技术文件。 8.3 响应文件规格幅面 （A4） ， 按照磋商文件所规定的内容顺序， 统一编目、 编页码 （响 应文件中所有资质等文件均须提供原件扫描件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起 逐页编排页码）。*内容必须编排在商务技术响应文件中。由于编排混乱导致响应文件被误 读或查找不到， 其责任应当由供应商承担。 为方便评审， 响应文件中的各项表格必须按照磋 商文件第六部分格式要求制作。 8.4 磋商保证金保证金 本项目不收取保证金 8.5 磋商报价 （1）所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项 价格是否全部填报了相应的金额或免费字样， 报价应被视为已经包含了但并不限于各项相关 服务的费用，工资不得低于太原市有关规定。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不 清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。 （2）报价可以在保证质量的前提下合理下浮，但低于成本价格的响应文件视为无效。 如磋商小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时， 磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行解释和提供接近该价格的历史合同文件， 该供应 商在规定期限内未做出解释、 作出的解释不合理、 不能提供历史合同文件的， 磋商小组可以 认定其所报价格低于成本价,作无效报价处理。 （3）供应商报多包的应对每包分别报价并分别填报“报价一览表”。 （4）其他轮次的报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买服务及相关服务等的费 用。 （5）磋商供应商报出的最后报价为服务全部完成交付的最终价格。 （6）任何超出磋商文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评定时将 不作为价格折算的必备条件。 （7）项目实施过程中需要主要辅材的项目，磋商供应商自行设计表格，填写备品、备 件清单或主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。 8.6 政府采购相关政策要求 依据政府采购的相关规定，如果供应商或所提供的货物满足下述要求并经磋商小组全 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 9 体成员集体认定通过，予以考虑执行。 （1）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标 志产品政府采购执行机制的通知》 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。拟采购的产品属于品目清单 范围的， 应当依据国家确定的认证机构出具的、 处于有效期之内的节能产品、 环境标志产品 认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 （2）财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕 46 号）。 中小企业， 是指在中华人民共和国境内依法设立， 依据国务院批准的中小企业划分标准 确定的中型企业、 小型企业和微型企业， 但与大企业的负责人为同一人， 或者与大企业存在 直接控股、 管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户， 在政府采购活动中视同 中小企业。 在政府采购活动中， 供应商提供的货物、 工程或者服务符合下列情形的， 享受本办法规 定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中， 货物由中小企业制造， 即货物由中小企业生产且使用该中小 企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三） 在服务采购项目中， 服务由中小企业承接， 即提供服务的人员为中小企业依照 《中 华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中， 供应商提供的货物既有中小企业制造货物， 也有大型企业制造货物 的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目， 以及预留份 额项目中的非预留部分采购包， 采购人、 采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报 价给予15-20%（工程项目为3-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的 政府采购工程建设项目， 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的， 评标时应当在 采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业 分包的采购项目， 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予5-6%（工程项 目为1-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目， 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的， 评标时应当在采用原报价进行评分的基 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 10 础上增加其价格得分的1-2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体 内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享 受相关中小企业扶持政策。 依规享受扶持政策获得政府采购合同的， 小微企业不得将合同分包给大中型企业， 中型 企业不得将合同分包给大型企业。 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业（行业包括:农、林、牧、渔业， 工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零 售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包 括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁 和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理 业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)） （3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号） 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价 格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 向残疾人福利性单位采购的金额， 计入面向中 小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时， 应当提供 《残疾人福利性单位声 明函》，并对声明的真实性负责。 （4）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕 68 号) 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等 政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 监狱企业证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （5）《信息安全产品强制性认证目录》 供应商须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 （6）本项目所采购的货物中如包含计算机，必须承诺预装正版操作系统软件产品；所 采购的其它软件必须承诺为正版软件。 （7）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27 号 鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。 （8）《山西省创新产品和服务推荐清单》 优先采购。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 11 （9）《商品包装政府采购需求标准（试行）》 商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府 采购需求标准（试行）》 9、报价内容填写说明 9.1 供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。 响应文件须对磋商文件中的内容做出实 质性和完整性的响应。 9.2 供应商照搬照抄磋商文件技术、 商务要求， 并未提供技术资料或提供资料不详的， 评审委员会有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。 若已要求， 而 该供应商在规定期限内未做出解释、 做出的解释不合理或不能提供证明材料的， 评审委员会 有权拒绝。 9.3 响应文件应严格按照磋商文件第六部分的要求提交， 并按规定的统一格式逐项填 写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明 确的回答文字。 响应文件未按规定提交或留有空项， 将被视为不完整响应的响应文件， 其有 可能被拒绝。 9.4 报价一览表为在磋商仪式上唱价的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内 容。 9.5 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠， 并接受评审委员会对其中 任何资料进一步审查的要求。 9.6 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠， 并接受磋商小组对其中任何 资料进一步审查的要求。 9.7 为提倡诚实信用的报价行为， 特别要求供应商应本着诚信精神， 在本次响应文件的 偏离表和其它偏离文件中， 以审慎的态度明确、 清楚地披露各项偏离。 若供应商对某一事项 是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项“不能确定” 的字样。 9.8 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购单 位或者其他供应商的合法权益。 9.9 成交供应商应在收到成交通知书后3 个工作日内向采购人提供加盖有单位公章的响 应文件纸质版2 份， 当纸质版与电子交易系统上的电子响应文件不一致时， 以电子交易系统 上的电子响应文件为准。 10、响应有效期 本项目响应有效期为90 个日历天。有效期短于该规定期限的报价将被视为无效报价。 11、响应文件的签署及其他规定 11.1 组成响应文件的各项文件均应遵守本条。 11.2 供应商在响应文件及相关文件的签订、 履行、 通知等事项的文件中的 “单位盖章” 、 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 12 “印章”、 “公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准签字或盖章，不得使用其它 （如带有“专用章”等字样）的印章，否则将作无效报价处理。 11.3 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供 应商公章及法定代表人（负责人）或其授权的供应商代表签字。 11.4 因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。 四、响应文件的递交 12、响应文件的加密 供应商应根据磋商文件及平台的要求对响应文件进行签字或盖章并加密。 13、响应文件截止时间 响应文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端 （http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327. html）完成递交（上传），递交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供 应商自行承担责任。 14、响应文件的补充、修改和撤回 14.1 供应商在首次提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修 改或者撤回，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改内容需在“政采云” 系统中上传，未进行上传的补充、修改内容无效。补充、修改的内容与响应文件不一致的， 以补充、修改的内容为准。 14.2 补充、修改响应文件的书面材料，应当按照响应文件要求签署、盖章，密封送达 代理机构，同时应在封套上标明“修改响应文件（并注明项目编号）”和“磋商时启封”字 样。 14.3 在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。 14.4 供应商撤回报价的要求应由供应商法定代表人（负责人）或供应商代表签署的书 面形式提出，否则不予撤回。 15、响应文件有下列情况之一者将视为无效： （1）响应文件未按规定标记、加密上传的； （2）未加盖供应商签字或盖章和法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章的； （3）未按磋商文件要求提交资格证明文件或未通过响应文件有效性审查的； （4）提交的响应文件有效期短于磋商文件规定有效期的； （5）未按磋商小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的； （6）磋商小组对响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性 响应磋商文件的； （7）供应商的报价可能低于其成本，该供应商又不能合理说明或者不能提供相关证明 材料的； 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 13 （8）重新提交的响应文件没有实质性响应磋商文件的； （9）供应商以他人的名义磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假 方式磋商； （10）法律、法规和磋商文件规定的其他情形。 五、磋商开启仪式 16.1 在磋商文件规定的响应文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密 指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已递交 （上传）的电子响应文件进行解密。 16.2 电子响应文件解密时间：30 分钟，供应商在规定的时间未进行解密，视为未递交 响应文件，响应无效。开标结束，由供应商在线对报价进行会签。 六、磋商程序和要求 17、组建磋商小组 17.1 采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本采购项目的特点组 建磋商小组， 对具备实质性磋商响应的响应文件进行评估和比较。 磋商小组评审专家从采购 评审专家库随机抽取。 由采购人代表和评审专家共3 人组成， 其中经济、 技术等方面的专家 不少于三分之二。 17.2 采购代理机构（或采购人）就磋商文件征询过意见的专家，不得作为评标专家参 加评标； 采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审； 采购机构工 作人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。 18、审核 18.1 磋商小组将审查各供应商响应文件是否符合磋商文件的基本要求： 内容是否完整、 资格证明文件是否齐全、文件签署是否齐全。 18.2 审核时，磋商小组要审核每份响应文件的有效性、完整性和响应程度： 资格性审查 本文件“供应商须知”第8 条“响应文件的组成及相关要求”部分中，带*部分的资格 证明文件不全或无效的，将视为无效响应文件。 符合性审核 磋商小组须审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。包括但不限于： （1）响应有效期不足的； （2）服务能力、服务质量、服务期不满足磋商文件要求和超出采购人可接受的偏差范 围的； （3）未按照磋商文件规定报价的； （4）联合体响应文件未附联合体报价协议书的； （5）响应文件附有采购人不能接受的条件； 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 14 （6）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。 18.3 磋商小组各评审专家在资格性审查、符合性审核之后，应该在‘评标报告’中对 审核情况做详细记录。 18.4 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应 商对响应文件中含义不明确、 同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出 必要的澄清、 说明或者更正。 供应商的澄清、 说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改 变响应文件的实质性内容。 19、磋商（线上进行） 19.1 磋商小组按照各供应商签到顺序，与各供应商分别进行商务、技术磋商。具体步 骤为： （1）磋商小组专家依据磋商要点，结合专家审核意见和供应商技术陈述情况，与供应 商进行商务、技术磋商,可以实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款， 但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 （2）商务、技术磋商后，供应商根据磋商小组要求，对原报价技术参数进行修正，并 做相应承诺。 （3）在磋商过程中做出的实质性变动内容，是磋商文件的有效组成部分。磋商小组组 长将实质性变动情况和磋商小组的要求通过“政采云系统” 给各供应商发出磋商函。 各供应 商在接到磋商函通知后，须在规定时间内通过“政采云系统”提交加盖供应商电子CA 章的 对询标函所有内容作出的答复函。 （4）存在下列情况之一者将视为响应无效： （1）未在规定时间内提交对磋商函所有内容做出答复函的； （2）未在答复函中加盖电子CA 章的； （3）未按磋商小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的； （4）磋商小组对答复内容经过评审后认为其没有对磋商内容作出实质性响应的； （5）存在采购人不能接受内容的等情形。 20、最终报价（线上进行） 20.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应 当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次（最终） 报价， 提交最后报价的供应 商不得少于3 家。 20.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终 解决方案的， 磋商结束后， 磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3 家以上供应商 的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。 20.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。 20.4 提交的最终报价须加盖电子CA 章，并在政采云系统上传。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 15 21、报价审核 21.1 对最终报价存在明显不合理的，磋商小组有权决定是否通过“政采云系统”要求 供应商在规定时间内提供相关证明材料。 21.2 提交最终报价的供应商家数不足法定供应商数量的，需依法重新组织磋商活动或 终止磋商活动。 21.3 经审查，合格供应商数量符合法定供应商家数时，对符合政策性要求优惠的各供 应商的最终报价， 按照磋商文件中确定的优惠率， 对其最终报价进行调整后， 形成各供应商 最终评审价格。 21.4 存在下列情况之一者将视为响应无效： （1）未在规定时间内提交最终报价的； （2）未在最终报价函中加盖电子CA 章的； （3）未按最终报价函要求进行填报或最终报价函填报不完整，存在可空项、漏项、缺 项的； （4）磋商小组成员对各供应商的最终报价进行合理性审核过程中，如磋商小组成员一 致认为某个供应商的最后报价明显不合理， 有降低质量、 不能诚信履行的可能时， 磋商小组 成员有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。 若已要求， 而该供应 商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的。 22、评审 22.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分 法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 22.2 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指 标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 22.3 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后 汇总每个供应商每项评分因素的得分。按照评审得分由高到低顺序推荐3 名成交候选供应 商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按 照技术指标优劣顺序推荐。 23、确定成交供应商 23.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供 应商， 磋商小组以评审报告中排名第一的供应商确定为成交供应商。 评审得分相同的， 按照 最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。 23.2 实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被拒绝。如发现供应商有下列情况之 一的，其响应文件将被拒绝，为无效响应： （1）供应商未提交保证金或金额不足或保证金形式不符合竞争性磋商文件要求的； （2）供应商不符合本须知第3 条要求的； 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 16 （3）供应商未提供本须知8.2 条规定的资格证明文件或提供的资格证明文件不符合磋 商文件要求的； （4） 响应文件无法定代表人 （负责人） 签字或盖章， 或签字或盖章人无法定代表人 （负 责人）有效授权书的； （5）响应文件有效期不足的； （6）未按照磋商文件规定进行签字或盖章的； （7）响应文件的技术响应与事实不符或虚假响应的； （8）响应文件不满足磋商文件中标注“*”号的商务条款及技术条款要求； （9）报价超出政府采购预算的； （10）投标报价明显低于服务成本价有降低服务标准的； （11）响应文件符合竞争性磋商文件中规定响应被拒绝的其他条款。 24、评审复核 24.1 磋商小组要对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分进行复核， 并作出书面说明；要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文 件被认定为无效的情形进行重点复核。 24.2 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果： A、分值汇总计算错误的； B、分项评分超出评分标准范围的； C、磋商小组对客观评审因素评分不一致的； D、经磋商小组认定评分畸高、畸低的； 24.3 评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审 结果， 并在评审报告中记载； 评审报告签署后， 采购人或者采购代理机构发现存在以上情形 之一的， 应当组织原磋商小组进行重新评审， 重新评审改变评审结果的， 书面报告本级财政 部门。 25、评标过程保密 25.1 采购人、采购代理机构要采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。除 采购人代表、 磋商现场组织人员外， 采购人的其他工作人员以及与磋商工作无关的人员不得 进入磋商现场。 25.2 有关人员对磋商情况以及在磋商过程中获悉的国家秘密、 商业秘密负有保密责任； 任何人不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。 25.3 磋商结束后，参与评审磋商的所有人员不得带走磋商现场的任何资料。 26、关于供应商非实质性磋商响应滞后发现的处理规则 26.1 无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该 供应商进入初审、 详细评审或其它后续程序， 包括已经签约的情形。 一旦被发现存在上述情 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 17 形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该投标 予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。 27、采购项目终止或取消 27.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动， 发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3 家的。 27.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止 采购活动， 通知所有参加采购活动的供应商， 并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本 级主管部门。 27.3 项目终止磋商后，磋商小组应做出书面报告，代理机构将在财政部门指定的媒体 上发布项目终止公告。 27.4 如本项目属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目， 符合竞争要求的提交最后报价的磋商供应商可以是2 家，而不被终止。 七、签订合同 28、成交通知 28.1 成交供应商确定后,采购代理机构将在发布本次竞争性磋商公告的媒体上发布成 交公告， 并向成交供应商发出成交通知书。 成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。 成交通知书发出以后， 采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交， 应当承担相应的法律 责任。 28.2 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。 28.3 成交通知书是合同的组成部分。 29、成交服务费 本项目收取成交服务费, 服务费由成交单位在领取成交通知书时一次性缴纳。 请供应商 在报价时充分考虑这一因素。 收取标准：参照原国家发展计划委员会发布的《采购代理服务收费管理暂行办法》 （计 价格[2002]1980 号）、《国家发展改革委办公厅关于采购代理服务收费有关问题的通知》 （发改办价格[2003]857 号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费 行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）规定的55%，采购代理机构将向成交人 收取成交服务费。 30、签订合同 30.1 成交供应商应在成交通知书30 日内与采购人签订政府采购合同。 30.2 成交供应商应按照磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 18 文件的内容与采购人签订合同。 成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它 协议或声明。 30.3 在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款 的前提下， 成交供应商可与采购人协商签订补充合同， 但所有补充合同的采购金额不得超过 原合同金额的百分之十。 30.4 采购人与成交供应商应当自合同或补充合同签订之日起五日内，在山西政府采购 网和政府采购电子交易系统进行合同公示。 30.5 成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方 式管理暂行办法》 第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订采购 合同， 也可以重新开展采购活动。 拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开 展的采购活动。 八、保密和披露 31、保密 供应商自领取磋商文件之日起， 须承诺承担对本采购项目的保密义务， 不得将因本次磋 商获得的信息向第三人外传。 32、披露 32.1 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人 员披露。 32.2 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规 定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交人同意而可以披露关于采购过程、合 同文本、签署情况的资料、供应商/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条 款等， 但应当在合理的必要范围内。 对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料， 以及 供应商/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。 九、询问和质疑 33、供应商有权提出询问和质疑。 33.1 磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格 的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。 33.2 供应商对磋商文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修 改程序提出。 33.3 供应商对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构（或采购人）提出询问。 33.4 质疑供应商认为磋商文件、磋商过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在 法定质疑期限内以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 供应商认为采购文件、 采购过程、 中标或者成交结果使自己的权益受到损害的， 可以在 知道或者应知其权益受到损害之日起7 个工作日内， 以书面形式向采购人、 采购代理机构提 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 19 出质疑。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件 提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7 个工作日内提出。 33.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （2）质疑项目的名称、编号； （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （4）事实依据； （5）必要的法律依据； （6）提出质疑的日期。 供应商为自然人的， 应当由本人签字； 供应商为法人或者其他组织的， 应当由法定代表 人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章 33.6 采购人、采购代理机构在收到质疑函后7 个工作日内作出答复，并以书面形式通 知质疑供应商和其他有关供应商。 33.7 质疑供应商对采购人的答复不满意以及采购人未在规定的时间内做出答复的，可 以在答复期满后15 个工作日内向财政部门投诉。 十、违约处罚 34、 发生下列情况之一， 供应商可能被列入不良记录名单， 供应商今后参与同类政府采 购项目的机会可能会受到影响： （1）开标后在报价有效期内，供应商撤回其报价； （2）在评审期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致报价 被拒绝，并由其承担相应的法律责任。 （3）成交人未按本磋商文件规定签约； （4）成交人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议； （5）供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 20 第三部分 评审标准和综合评审方法 一、评审原则 磋商小组在评审时， 依据磋商报价和各项商务技术等因素对供应商及其提供的响应文件 进行综合评价，包括但不限于以下各项因素： （1）磋商报价及折扣； （2）所提供服务方案的合理性； （3）所提供服务与磋商文件服务要求的偏离； （4）供应商的综合实力和各种服务能力等； （5）供应商的业绩情况； （6）供应商提供的其它内容和条件。 二、评审方法 本次磋商评审采用综合评分法。 即在满足磋商文件实质性要求的前提下， 按照磋商文件 中规定的各项因素的量化指标进行综合评审， 综合评分因素的主要因素为报价、 商务和服务、 技术以及对磋商文件的响应程度。 每一供应商的最终得分为所有评委评分的算数平均值； 按 照得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 综合评估法不保证报价最低的供应商成 交。 （1）评审的内容包括：资格性、符合性审查，商务评审，报价评审和服务评审。 （2）磋商小组按照本办法，对响应文件进行独立打分。 （3）由磋商小组按照得分进行排序，推荐前三名为合格成交候选人，磋商小组以评审 报告中排名第一的供应商确定为成交供应商。若发生得分相同的情况，报价低者排名在前。 如果第一名放弃成交，则由第二名成交，以此类推，如前三名全部放弃成交，则重新采购。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 21 三、资格性审查和符合性审核内容 资格性检查的内容及标准 序号 类型 内容 标准 1 营业执照 具有独立承担民事责任的能力 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否 则，响应无效。 2 基本资质 具有履行合同所必需的设备和 专业技术能力 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否 则，响应无效。 3 财务报告 具有良好的商业信誉和健全的 财务会计制度 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否 则，响应无效。 4 基本资质 有依法缴纳税收和社会保障资 金的良好记录 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否 则，响应无效。 5 基本资质 参加政府采购活动前三年内， 在 经营活动中没有重大违法记录 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否 则，响应无效。 6 采购政策 供应商应为中小企业 本项目专门面向中小企业采购的项目,供应 商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利 性单位。 供应商须提供中小企业声明函或残 疾人福利性单位声明函。 格式以磋商文件要 求为准，电子签章符合要求。请根据要求单 独上传《中小企业声明函》，格式以磋商文 件要求为准，否则响应无效。 7 特定资质 【包1】 供应商须具有同时具备市政公 用工程施工总承包叁级或以上 和建筑工程施工总承包叁级或 以上资质，并在人员、设备、资 金等方面具有相应的施工能 力，其中，拟派项目经理须具备 市政公用工程专业贰级或以上 提供有效的证书原件扫描件并加盖公章， 否 则响应无效。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 22 注册建造师执业资格， 具备有效 的安全生产考核合格证书（B 类）资格，且未担任其它在建 工程项目的项目经理。 【包2】 供应商须具备电力工程施工总 承包叁级或以上或输变电工程 专业承包叁级或以上资质， 同时 具备电力设施承装、 承修五级或 以上资质，并在人员、设备、资 金等方面具有相应的施工能力， 其中， 拟派项目经理须具备机电 工程专业贰级或以上注册建造 师执业资格， 具备有效的安全生 产考核合格证书（B 类）资格， 且未担任其它在建工程项目的 项目经理； 说明： （1）资格检查的内容须按磋商文件要求在山西政府采购网平台对应模块内容逐一上传， 若有一项未对应提供（上传）或达不到检查标准，将导致其不具备磋商资格，且不允许在响 应文件提交截止时间后补正。 （2）磋商供应商提供的原件扫描件不清晰、无法辨认，将视为无效。 （3）磋商供应商提供的其他材料，不作为资格检查的内容。 符合性检核的内容及标准 序号 类型 内容 标准 1 报价 磋商函 内容齐全，签字或盖章符合要求。 2 商务 磋商供应商代表证明 （1）法定代表人（负责人）的身份证明文件 （2）法定代表人（负责人）授权委托书 内容齐全，签字或盖章符合要求。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 23 3 商务 响应文件的签署 组成响应文件的所有文件的签署，符合磋商文件第二部 分磋商供应商须知第11 条的规定， 签署和印章使用完整、 有效。 4 商务 响应文件的有效期 磋商函中承诺的响应文件有效期，符合磋商文件第二部 分磋商供应商须知第10 条的要求。 5 报价 响应文件的报价 不接受超出本项目预算金额或最高限价或最高限价分项 单价的报价 6 技术 施工要求响应内容 供应商响应文件中的施工方案、已标价工程量清单、工 期等不满足磋商文件的要求和超出采购人可接受的偏差 范围，做无效响应处理。 7 技术 其他响应无效的情形 响应文件附有磋商文件不能接受的条件；不符合政府采 购政策性要求等。 说明：符合性检查的内容，经磋商小组共同认定没有做出实质性响应的，将导致磋商无效。 四、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准 1、对于中小微企业的相关规定 对于非专门面向中小企业的项目， 在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了 《中 小企业声明函》，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。最后报价扣除比例 如下： （1）非联合体投标 小型和微型企业响应最后报价的15% （2）联合体投标 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非 专门面向中小企业的政府采购活动的， 联合体报价协议中约定， 小型、 微型企业的协议合同 金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，最后报价扣除5%。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规 定享受扶持政策。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、 分包企业之间 存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业 不得将合同分包给大型企业； 本项目采购中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或 者注册商标”，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策；供 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 24 应商提供的货物既有中小企业制造货物， 也有大型企业制造货物的， 不享受 《政府采购促进 中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。 （3） 监狱企业视同小型、 微型企业， 在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了 省级以上监狱管理局、 戒毒管理局 （含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件 的，对其最后报价按小型和微型企业的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。 监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4） 残疾人福利性单位视同小型、 微型企业， 在满足价格扣除条件且在响应文件中提供 了《残疾人福利性单位声明函》的，对其最后报价按本章6.1.1 条款的比例予以扣除，用扣 除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 2、对于节能产品、环境标志产品的相关规定 （1） 采购人采购货物的， 如属于节能产品或环境标志产品， 依据品目清单和认证证书实 施政府优先采购。 供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、 处于有效期之内的节能产 品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。 （2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式， 用以方便评审。 （3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建 立的与认证结果信息发布平台的链接。 3、《信息安全产品强制性认证目录》 采购人采购货物的，供应商须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认 证证书。 4、 本项目所采购的货物中如包含计算机， 必须承诺预装正版操作系统软件产品； 所采购 的其它软件必须承诺为正版软件。 5、对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的相关规定 在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声 明函》的供应商，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为最后报 价的1%。 6、对于列入《山西省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定 对列入《山西省创新产品和服务目录》内的响应产品、服务给予其最后报价6%的价格扣 除，用扣除后的价格参与评审。 7、商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政 府采购需求标准（试行）》。 五、无效磋商的情形 未通过资格性审查、符合性审核的响应文件为无效磋商。 六、视为串通情形的认定 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 25 1、电子化招标项目视为串通情形的认定 不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的， 属于 《政府采购货物和服务 招标投标管理办法》（财政部令第87 号）第三十七条第（六）项“不同投标人的投标保证 金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。 系统记录的参加同一项目的不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标 文件使用的计算机网卡MAC 地址、IP 地址一致的，属于《政府采购货物和服务招标投标管 理办法》（财政部令第87 号）第三十七条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位 或者个人编制”的情形。 投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项 目的其他投标人的电子印章的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 （财政部令 第87 号）第三十七条第（五）项“不同投标人的投标文件相互混装”的情形。 2、电子化非招标项目视为串通情形的认定 电子化非招标项目（包括竞争性谈判、竞争性磋商、询价）中出现“电子化招标项目视 为串通情形的认定”所列情形的，属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条 第（七）项“供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商 中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为”。 在开标过程中，发现投标供应商有上述情形的，采购人、采购代理机构应当根据采购文 件认定串通行为，认定其投标（响应）无效，没收其保证金，并书面报告本级财政部门；在 评审过程中发现投标供应商有上述情形的， 资格审查小组或评标委员会（谈判小组、 磋商小 组、 询价小组） 应当根据采购文件认定串通行为， 认定其投标 （响应） 无效， 没收其保证金， 评审报告应详细记录相关情况，由采购代理机构（集中采购机构）书面报告本级财政部门。 各级财政部门收到书面报告的，应当组织开展调查，并依法追究法律责任。 供应商未缴纳保证金或未上传电子投标（响应）文件（包括投标截止时间前撤回投标文 件）或未按采购文件的要求于规定时间内解密采购文件的，不认定为串通投标。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 26 综合评分法评分细则 评定内容及标准 一、商务部分(40 分) 1、供应商良好记录（15 分） 供应商近5 年承担过一项与拟采购工程同类型的得5 分，最高得15 分。 2、项目经理良好记录（10 分） 项目经理近5 年承担过一项与拟采购工程同类型的得5 分，最高得10 分。 3、信用评价（15 分） 信用评价制度在我省招投标领域应用前，投标人信用评价统一计15 分；信用评价制度实施后，另行 制定执行。 不良记录：供应商及其在响应文件中载明的主要管理人员，近2 年内存在围标串标、弄虚作假骗取中 标、出借资质资格、挂靠、转包、发生质量安全事故等行政处罚不良记录的，每条扣5 分；近1 年存 在除上述以外且与工程建设活动相关行政处罚不良记录的，每条扣2 分。投标人资信扣至0 分为止。 备注： ①同类型工程是指市政工程（包1）/电力工程(包2) ； ②供应商和项目经理类似项目业绩在响应文件中附中标（成交）通知书、合同（协议书）、工程竣工 验收证明材料扫描件，三者同时具备，否则不予计分（时间以竣工验收时间为准），供应商和项目经 理同类型工程分别考核不重复计分，项目经理业绩须体现项目经理姓名； ③本办法“近”是指从响应文件递交截止之日起计算的时间； ④不良记录是已经国家或我省相关信用信息公示平台或者建筑市场监管公共服务平台公布的工程建 设领域信用信息。 二、施工组织设计（25 分） 1、施工方案(18 分) （1）拟采购工程施工总体方案：（2）关键部位施工方案；（3）大型机械进出场方案：（4）夜间施 工方案：（5）材料进出场及二次搬运方案：（6）安全文明施工方案：（7）生活性和生产性临时设 施方案：（8）环境保护及环境污染检测方案：（9）新技术应用方案以及供应商根据工程实际提出的 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 27 其他合理化方案： 每有一项内容得2 分，共18 分。缺一项扣2 分，各项内容每有一项与服务质量无关或与项目特点不 适应扣1 分。 2、保障措施（4 分） （1）质量安全保证体系及措施；（2）施工现场的环境保护、成本控制措施；（3）施工现场的消防、 降噪措施；（4）施工现场的文明施工技术措施； 每有一项内容得1 分，共4 分。缺一项扣1 分，各项内容每有一项与服务质量无关或与项目特点不适 应扣0.5 分。 3、计划安排（3 分） （1）本工程拟投入劳动力、项目班子配备情况；（2）施工机械设备的选用及材料供应计划；（3） 施工进度计划和保证措施； 每有一项内容得1 分，共3 分。缺一项扣1 分，各项内容每有一项与服务质量无关或与项目特点不适 应扣0.5 分。 三、价格部分（35 分） 满足磋商文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分35 分。其他供应商的 价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35%×100 注：1．因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和报价。 2. 对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了 《中小企业声明函》，对小型和微型企业最后报价给予15% 价格扣除，用扣除后的价格参与评 审。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 28 第四部分 商务、技术要求 一、工程概况 1、项目概况： 包1：标项名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建设项目“ 三通 一平” 零星工程（临时道路、场地平整等工程）施工 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建设项目“三通一平” 零星工程 （场 地平整、临时道路、土方工程、拆除项目、环境整治、文明交通治理、临时道路及现状道路 导改、防汛工程、道路养护、道路标线、临时绿化、日常维修、临时供水及迁改工程），具 体详见工程量清单。 包2：标项名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建设项目“ 三通 一平” 零星工程（临时供电及迁改工程）施工 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建设项目“三通一平” 零星工程 （临 时供电及迁改工程），具体详见工程量清单。 2、本项目最高限价： 包1：最高限价（元）：138317.97；（2）最高限价分项单价：详见磋商文件附件。 包2：最高限价（元）：1041676.83；（2）最高限价分项单价：详见磋商文件附件。 备注： 本项目采用完全费用清单单价计价模式， 供应商的报价高于最高投标限价及最高限价 分项单价的，其投标将被否决； 3、合同履行期限：从签订合同日起至2025 年12 月31 日 4、绿色文明工地要求： ①施工六个百分百：施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；车辆出入100%清洗；施 工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。 ②安装建筑工地扬尘、噪声在线监控设备，并纳入综改区管理平台； ③非道路移动机械车辆大气污染防治措施达到太原市环保要求； 供应商须对上述条款做出承诺（加盖单位公章，格式自拟），否则否决其投标。 5、质量标准：合格 6、工程量清单、最高限价单价详见附件 7、验收标准 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 29 根据《中华人民共和国政府采购法》第41 条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 45 条等规定，按照《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家指定的最新施工及验收标准 及磋商文件要求由采购人组织验收， 采购人验收成交人所交的验收资料后要制作填写 “验收 报告”。验收结果须采购人、成交人双方共同确认。 9、付款方式：工程进度款由发包人按月度支付，并按照发包人每月审核完成产值的80%进 行支付。 关于付款比例的约定：在竣工验收完成前审定产值的80% ； 在竣工验收完成后且经综改区财政评审中心审核后，发包人付至审定产值的97%（承包人向 发包人提供符合发包人要求的本次付款金额等额发票， 由发包人履行内部流程后付至审定价 的97%） ， 剩余审定金额的3%作为质量保证金的金额， 待承包人向发包人提交工程质量保证 金保函后14 天内一次性无息付清。 发包人每次付款前， 承包人需提供符合发包人要求的且与付款金额相应的增值税发票， 承包 人未按时提供相应增值税发票或提供的增值税发票不合格的， 发包人可延迟付款且不承担任 何违约责任。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 30 第五部分 合同模板（参考） （以符合采购人要求的最终合同为准） 第一节通用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义与解释 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义： 1.1.1 合同 1.1.1.1 合同： 是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件， 构成合同的文 件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及 其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同 文件。 1.1.1.2 合同协议书： 是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为 “合同协议书” 的书面文件。 1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。 1.1.1.4 投标函： 是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函” 的 文件。 1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。 1.1.1.6 技术标准和要求： 是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、 行业或 地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 1.1.1.7 图纸： 是指构成合同的图纸， 包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准 的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当 按照法律规定审查合格。 1.1.1.8 已标价工程量清单： 是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标 明价格的工程量清单，包括说明和表格。 1.1.1.9 预算书： 是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预 算文件。 1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力 的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。 1.1.2.2 发包人： 是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继 承人。 1.1.2.3 承包人： 是指与发包人签订合同协议书的， 具有相应工程施工承包资质的当事 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 31 人及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1.2.4 监理人： 是指在专用合同条款中指明的， 受发包人委托按照法律规定进行工程 监督管理的法人或其他组织。 1.1.2.5 设计人： 是指在专用合同条款中指明的， 受发包人委托负责工程设计并具备相 应工程设计资质的法人或其他组织。 1.1.2.6 分包人： 是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签 订分包合同的具有相应资质的法人。 1.1.2.7 发包人代表： 是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包 人权利的人。 1.1.2.8 项目经理： 是指由承包人任命并派驻施工现场， 在承包人授权范围内负责合同 履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。 1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 1.1.3.3 临时工程： 是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程， 不包括 施工设备。 1.1.3.4 单位工程： 是指在合同协议书中指明的， 具备独立施工条件并能形成独立使用 功能的永久工程。 1.1.3.5 工程设备： 是指构成永久工程的机电设备、 金属结构设备、 仪器及其他类似的 设备和装置。 1.1.3.6 施工设备： 是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、 器具和其他物品， 但 不包括工程设备、临时工程和材料。 1.1.3.7 施工现场： 是指用于工程施工的场所， 以及在专用合同条款中指明作为施工场 所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。 1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。 1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。 1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。 1.1.4 日期和期限 1.1.4.1 开工日期： 包括计划开工日期和实际开工日期。 计划开工日期是指合同协议书 约定的开工日期； 实际开工日期是指监理人按照第7.3.2 项 〔开工通知〕 约定发出的符合法 律规定的开工通知中载明的开工日期。 1.1.4.2 竣工日期： 包括计划竣工日期和实际竣工日期。 计划竣工日期是指合同协议书 约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3 项〔竣工日期〕的约定确定。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 32 1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同 约定所作的期限变更。 1.1.4.4 缺陷责任期： 是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务， 且发包人预留质量 保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。 1.1.4.5 保修期： 是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限， 从工程竣工验 收合格之日起计算。 1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28 天的日期为基准日期，直接发 包的工程以合同签订日前28 天的日期为基准日期。 1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00 时。 1.1.5 合同价格和费用 1.1.5.1 签约合同价： 是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额， 包括安全文 明施工费、暂估价及暂列金额等。 1.1.5.2 合同价格： 是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作 的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。 1.1.5.3 费用： 是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支， 包括管理费和 应分摊的其他费用，但不包括利润。 1.1.5.4 暂估价： 是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时 不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。 1.1.5.5 暂列金额： 是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一 笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购， 施工中可能发生的工程变更、 合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、 现 场签证确认等的费用。 1.1.5.6 计日工： 是指合同履行过程中， 承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用 计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。 1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3 款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺 陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。 1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则， 在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。 1.1.6 其他 1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形 式。 1.2 语言文字 合同以中国的汉语简体文字编写、 解释和说明。 合同当事人在专用合同条款中约定使用 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 33 两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 1.3 法律 合同所称法律是指中华人民共和国法律、 行政法规、 部门规章， 以及工程所在地的地方 性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。 1.4 标准和规范 1.4.1 适用于工程的国家标准、 行业标准、 工程所在地的地方性标准， 以及相应的规范、 规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。 1.4.2 发包人要求使用国外标准、 规范的， 发包人负责提供原文版本和中文译本， 并在 专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。 1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的， 应当在专用合同条款中予以明确。 除专用合同条款另有约定外， 应视为承包人在签订合同前 已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。 1.5 合同文件的优先顺序 组成合同的各项文件应互相解释， 互为说明。 除专用合同条款另有约定外， 解释合同文 件的优先顺序如下： （1）合同协议书； （2）中标通知书（如果有）； （3）投标函及其附录（如果有）； （4）专用合同条款及其附件； （5）通用合同条款； （6）技术标准和要求； （7）图纸； （8）已标价工程量清单或预算书； （9）其他合同文件。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类 内容的文件，应以最新签署的为准。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据 其性质确定优先解释顺序。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供和交底 发包人应按照专用合同条款约定的期限、 数量和内容向承包人免费提供图纸， 并组织承 包人、 监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。 发包人至迟不得晚于第7.3.2 项 〔开工通 知〕载明的开工日期前14 天向承包人提供图纸。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 34 因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和 （或） 工期延误的， 按照第7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。 1.6.2 图纸的错误 承包人在收到发包人提供的图纸后， 发现图纸存在差错、 遗漏或缺陷的， 应及时通知监 理人。 监理人接到该通知后， 应附具相关意见并立即报送发包人， 发包人应在收到监理人报 送的通知后的合理时间内作出决定。 合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后， 尽其 努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。 1.6.3 图纸的修改和补充 图纸需要修改和补充的， 应经图纸原设计人及审批部门同意， 并由监理人在工程或工程 相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人， 承包人应按修改或补充后的图纸 施工。 1.6.4 承包人文件 承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件， 并按照 专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。 除专用合同条款另有约定外， 监理人应在收到承包人文件后7 天内审查完毕， 监理人对 承包人文件有异议的， 承包人应予以修改， 并重新报送监理人。 监理人的审查并不减轻或免 除承包人根据合同约定应当承担的责任。 1.6.5 图纸和承包人文件的保管 除专用合同条款另有约定外， 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文 件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。 1.7 联络 1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、 确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。 1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。 任何一 方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。 1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。 拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。 1.8 严禁贿赂 合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式， 谋取非法利益或损害对方权益。 因一方合同 当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同 意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益， 不得向监理人支付报酬。 1.9 化石、文物 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 35 在施工现场发掘的所有文物、 古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、 化石、 钱 币或物品属于国家所有。 一旦发现上述文物， 承包人应采取合理有效的保护措施， 防止任何 人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。 发包人、 监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施， 由此增 加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报， 致使文物丢失或损坏的， 应赔偿损失， 并承 担相应的法律责任。 1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利 除专用合同条款另有约定外， 发包人应根据施工需要， 负责取得出入施工现场所需的批 准手续和全部权利， 以及取得因施工所需修建道路、 桥梁以及其他基础设施的权利， 并承担 相关手续费用和建设费用。 承包人应协助发包人办理修建场内外道路、 桥梁以及其他基础设 施的手续。 承包人应在订立合同前查勘施工现场， 并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所 需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误 的工期由承包人承担。 1.10.2 场外交通 发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件， 承包人应遵守有关交通法规， 严格 按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通 管理部门的监督和检查。 场外交通设施无法满足工程施工需要的， 由发包人负责完善并承担 相关费用。 1.10.3 场内交通 发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件， 并应按照专用合同条款的约定向承 包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。 因承包人原因造成上述道路或交通 设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。 除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外， 承包人负责修建、 维修、 养护和 管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。 发包人和监理人可以为实现合同目的使用承 包人修建的场内临时道路和交通设施。 场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。 1.10.4 超大件和超重件的运输 由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续， 发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费 用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。 1.10.5 道路和桥梁的损坏责任 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 36 因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的， 由承包人承担修复损坏的全部 费用和可能引起的赔偿。 1.10.6 水路和航空运输 本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、 航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵 义包括船舶和飞机等。 1.11 知识产权 1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程 自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属 于发包人， 承包人可以为实现合同目的而复制、 使用此类文件， 但不能用于与合同无关的其 他事项。 未经发包人书面同意， 承包人不得为了合同以外的目的而复制、 使用上述文件或将 之提供给任何第三方。 1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外 的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用 此类文件， 但不能用于与合同无关的其他事项。 未经发包人书面同意， 承包人不得为了合同 以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在 使用材料、 施工设备、 工程设备或采用施工工艺时， 因侵犯他人的专利权或其他知识产权所 引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵 权的，由发包人承担责任。 1.11.4 除专用合同条款另有约定外， 承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、 专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。 1.12 保密 除法律规定或合同另有约定外， 未经发包人同意， 承包人不得将发包人提供的图纸、 文 件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 除法律规定或合同另有约定外， 未经承包人同意， 发包人不得将承包人提供的技术秘密 及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 1.13 工程量清单错误的修正 除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。 出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格： （1）工程量清单存在缺项、漏项的； （2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的； （3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。 2. 发包人 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 37 2.1 许可或批准 发包人应遵守法律， 并办理法律规定由其办理的许可、 批准或备案， 包括但不限于建设 用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用 电、 中断道路交通、 临时占用土地等许可和批准。 发包人应协助承包人办理法律规定的有关 施工证件和批件。 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、 批准或备案， 由发包人承担由此增加的费用 和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 2.2 发包人代表 发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、 职务、 联系方式 及授权范围等事项。 发包人代表在发包人的授权范围内， 负责处理合同履行过程中与发包人 有关的具体事宜。 发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。 发包人更换发包 人代表的，应提前7天书面通知承包人。 发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务， 并导致合同无法继续正常履行的， 承 包人可以要求发包人撤换发包人代表。 不属于法定必须监理的工程， 监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员 行使。 2.3 发包人人员 发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、 质量、 环境保护、 文明施 工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责 任。 发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场 除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。 2.4.2 提供施工条件 除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： （1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内； （2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件； （3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作， 并承担相关费用； （4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。 2.4.3 提供基础资料 发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内 供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料， 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 38 地质勘察资料， 相邻建筑物、 构筑物和地下工程等有关基础资料， 并对所提供资料的真实性、 准确性和完整性负责。 按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料， 发包人应尽其努力及时地在相应工程 施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。 2.4.4 逾期提供的责任 因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、 施工条件、 基础资料的， 由 发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 2.5 资金来源证明及支付担保 除专用合同条款另有约定外， 发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知 后28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。 除专用合同条款另有约定外， 发包人要求承包人提供履约担保的， 发包人应当向承包人 提供支付担保。 支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式， 具体由合同当事人在专 用合同条款中约定。 2.6 支付合同价款 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 2.7 组织竣工验收 发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 2.8 现场统一管理协议 发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协 议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务： （1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准， 并将办理结果书面报送发包人留存； （2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务； （3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程 及人员、材料、设备和设施的安全； （4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并 对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责； （5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市 政管网等公共设施的权利， 避免对邻近的公共设施产生干扰。 承包人占用或使用他人的施工 场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任； （6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作； （7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 39 设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失； （8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员 工资，并及时向分包人支付合同价款； （9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合 同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人； （10）应履行的其他义务。 3.2 项目经理 3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选， 并在专用合同条款中明确项目经理的姓 名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表 承包人负责履行合同。 项目经理应是承包人正式聘用的员工， 承包人应向发包人提交项目经 理与承包人之间的劳动合同， 以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。 承包人不提 交上述文件的， 项目经理无权履行职责， 发包人有权要求更换项目经理， 由此增加的费用和 （或）延误的工期由承包人承担。 项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。 项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。 项目经理确需离开施工现场时， 应事先通知监 理人， 并取得发包人的书面同意。 项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册 执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。 承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。 3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全， 在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时， 项目经理有权采取必要的措施保证与 工程有关的人身、 财产和工程的安全， 但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书 面报告。 3.2.3 承包人需要更换项目经理的， 应提前14天书面通知发包人和监理人， 并征得发包 人书面同意。 通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、 管理经验等资料， 继任项目经 理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。 承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理， 通知中应当载明要求 更换的理由。 承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。 发包人收到 改进报告后仍要求更换的， 承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换， 并将新任命 的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第 3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定 承担违约责任。 3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的， 该下属人员应具备 履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 40 发包人书面同意。 3.3 承包人人员 3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交 承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材 料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技 术工人的安排情况， 并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会 保险的有效证明。 3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动， 承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员 时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册 执业资格、管理经验等资料。 特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。 3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的， 承包人应提供资料 证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。 发包人要求撤换不能 按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的， 承包人应当撤换。 承包人无正当理由 拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 3.3.4 除专用合同条款另有约定外， 承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计 不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得 发包人书面同意。 主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职 责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。 3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员， 或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离 开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。 3.4 承包人现场查勘 承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释 和推断负责， 但因基础资料存在错误、 遗漏导致承包人解释或推断失实的， 由发包人承担责 任。 承包人应对施工现场和施工条件进行查勘， 并充分了解工程所在地的气象条件、 交通条 件、 风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。 因承包人未能充分查勘、 了解前述 情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的， 承包人承担由此增加的费用和（或） 延误 的工期。 3.5 分包 3.5.1 分包的一般约定 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人， 或将其承包的全部工程肢解后以分包的 名义转包给第三人。 承包人不得将工程主体结构、 关键性工作及专用合同条款中禁止分包的 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 41 专业工程分包给第三人， 主体结构、 关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合 同条款中予以明确。 承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。 3.5.2 分包的确定 承包人应按专用合同条款的约定进行分包， 确定分包人。 已标价工程量清单或预算书中 给定暂估价的专业工程，按照第10.7 款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的， 承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务， 承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。 除合同另有约定外， 承包人应在分包合 同签订后7 天内向发包人和监理人提交分包合同副本。 3.5.3 分包管理 承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表， 并对分包人的施工人员进行实名 制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。 3.5.4 分包合同价款 （1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人 与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款； （2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包 人工程款中扣除该部分款项。 3.5.5 分包合同权益的转让 分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的， 发包人有权在缺陷责任期 届满前， 要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人， 承包人应当转让。 除转让合 同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。 3.6 工程照管与成品、半成品保护 （1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应 负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。 （2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承 包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 （3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护 责任。 因承包人原因造成成品或半成品损坏的， 由承包人负责修复或更换， 并承担由此增加 的费用和（或）延误的工期。 3.7 履约担保 发包人需要承包人提供履约担保的， 由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方 式、 金额及期限等。 履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式， 具体由合同当事人 在专用合同条款中约定。 因承包人原因导致工期延长的， 继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担； 非因承 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 42 包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。 3.8 联合体 3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。 联合体各方应为履行合同向发包人 承担连带责任。 3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。 在履行合同过程中， 未经发包人同意， 不得修改联合体协议。 3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系， 并接受指示， 负责组织联合体各成员 全面履行合同。 4. 监理人 4.1 监理人的一般规定 工程实行监理的， 发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权 限等事项。 监理人应当根据发包人授权及法律规定， 代表发包人对工程施工相关事项进行检 查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同 约定的承包人的任何责任与义务。 除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供， 所发生的费用由发包人承担。 4.2 监理人员 发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使， 监理 人员包括总监理工程师及监理工程师。 监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名 及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知 承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。 4.3 监理人的指示 监理人应按照发包人的授权发出监理指示。 监理人的指示应采用书面形式， 并经其授权 的监理人员签字。 紧急情况下， 为了保证施工人员的安全或避免工程受损， 监理人员可以口 头形式发出指示， 该指示与书面形式的指示具有同等法律效力， 但必须在发出口头指示后24 小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。 监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。 因监理人未能 按合同约定发出指示、 指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或） 工期延误 的， 由发包人承担相应责任。 除专用合同条款另有约定外， 总监理工程师不应将第4.4款 〔商 定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。 承包人对监理人发出的指示有疑问的， 应向监理人提出书面异议， 监理人应在48小时内 对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。 监理人对承包人的任何工作、 工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内 提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 43 的责任和义务。 4.4 商定或确定 合同当事人进行商定或确定时， 总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一 致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。 总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人， 并附详细依据。 合同当事人对 总监理工程师的确定没有异议的， 按照总监理工程师的确定执行。 任何一方合同当事人有异 议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定 执行； 争议解决后， 争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的， 按照争议解决的结果 执行，由此造成的损失由责任人承担。 5. 工程质量 5.1 质量要求 5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 有关 工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的， 由发包人承担由此增加的费 用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的， 发包人有权要求承包人返工 直至工程质量达到合同约定的标准为止， 并由承包人承担由此增加的费用和（或） 延误的工 期。 5.2 质量保证措施 5.2.1 发包人的质量管理 发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。 5.2.2 承包人的质量管理 承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及 措施文件， 建立完善的质量检查制度， 并提交相应的工程质量文件。 对于发包人和监理人违 反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。 承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训， 定期考核施工人员的劳动技能， 严格执 行施工规范和操作规程。 承包人应按照法律规定和发包人的要求， 对材料、 工程设备以及工程的所有部位及其施 工工艺进行全过程的质量检查和检验， 并作详细记录， 编制工程质量报表， 报送监理人审查。 此外， 承包人还应按照法律规定和发包人的要求， 进行施工现场取样试验、 工程复核测量和 设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。 5.2.3 监理人的质量检查和检验 监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、 材料和工程设备进 行检查和检验。 承包人应为监理人的检查和检验提供方便， 包括监理人到施工现场， 或制造、 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 44 加工地点， 或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。 监理人为此进行的检查和 检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。 监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行 的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检 验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 5.3 隐蔽工程检查 5.3.1 承包人自检 承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。 5.3.2 检查程序 除专用合同条款另有约定外， 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的， 承包人 应在共同检查前48 小时书面通知监理人检查， 通知中应载明隐蔽检查的内容、 时间和地点， 并应附有自检记录和必要的检查资料。 监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、 材料和工程设备进行检查。 经监理人检 查确认质量符合隐蔽要求， 并在验收记录上签字后， 承包人才能进行覆盖。 经监理人检查质 量不合格的， 承包人应在监理人指示的时间内完成修复， 并由监理人重新检查， 由此增加的 费用和（或）延误的工期由承包人承担。 除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24 小时向承包 人提交书面延期要求，但延期不能超过48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。 监理人未按时进行检查， 也未提出延期要求的， 视为隐蔽工程检查合格， 承包人可自行完成 覆盖工作， 并作相应记录报送监理人， 监理人应签字确认。 监理人事后对检查记录有疑问的， 可按第5.3.3 项〔重新检查〕的约定重新检查。 5.3.3 重新检查 承包人覆盖工程隐蔽部位后， 发包人或监理人对质量有疑问的， 可要求承包人对已覆盖 的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。 经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期， 并支付承包人合理的利润； 经检查证明工程质量不符合合同要求的， 由此增加的费用和 （或） 延误的工期由承包人承担。 5.3.4 承包人私自覆盖 承包人未通知监理人到场检查， 私自将工程隐蔽部位覆盖的， 监理人有权指示承包人钻 孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期 均由承包人承担。 5.4 不合格工程的处理 5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的， 发包人有权随时要求承包人采取补救措施， 直 至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 45 的，按照第13.2.4 项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的， 由此增加的费用和 （或） 延误的工期由发包人 承担，并支付承包人合理的利润。 5.5 质量争议检测 合同当事人对工程质量有争议的， 由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定， 由此产生 的费用及因此造成的损失，由责任方承担。 合同当事人均有责任的， 由双方根据其责任分别承担。 合同当事人无法达成一致的， 按照第 4.4款〔商定或确定〕执行。 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 6.1.1 安全生产要求 合同履行期间， 合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求， 合同当 事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事 项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。 在施工过程中， 如遇到突发的地质变动、 事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧 急情况， 承包人应及时报告监理人和发包人， 发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管 理部门采取应急措施。 因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8 款〔暂停施工〕的约定执行。 6.1.2 安全生产保证措施 承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制 度、 治安保卫制度及安全生产教育培训制度， 并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职 责， 如实编制工程安全生产的有关记录， 接受发包人、 监理人及政府安全监督部门的检查与 监督。 6.1.3 特别安全生产事项 承包人应按照法律规定进行施工， 开工前做好安全技术交底工作， 施工过程中做好各项 安全防护措施。 承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府 有关管理机构颁发的上岗证书。 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通 要道附近施工时， 施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施， 经发包人认可后实施。 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐 蚀性物品施工时， 承包人应在施工前7 天以书面通知发包人和监理人， 并报送相应的安全防 护措施，经发包人认可后实施。 需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的， 及要求进行专家论证的超过一定 规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 46 6.1.4 治安保卫 除专用合同条款另有约定外， 发包人应与当地公安部门协商， 在现场建立治安管理机构 或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外， 还 应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。 除专用合同条款另有约定外， 发包人和承包人应在工程开工后7 天内共同编制施工场地 治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸 等恐怖事件， 以及群殴、 械斗等群体性突发治安事件的， 发包人和承包人应立即向当地政府 报告。 发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态， 防止事态扩大， 尽量避 免人员伤亡和财产损失。 6.1.5 文明施工 承包人在工程施工期间， 应当采取措施保持施工现场平整， 物料堆放整齐。 工程所在地 有关政府行政管理部门有特殊要求的， 按照其要求执行。 合同当事人对文明施工有其他要求 的，可以在专用合同条款中明确。 在工程移交之前， 承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、 多余材料、 垃圾 和各种临时工程， 并保持施工现场清洁整齐。 经发包人书面同意， 承包人可在发包人指定的 地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。 6.1.6 安全文明施工费 安全文明施工费由发包人承担， 发包人不得以任何形式扣减该部分费用。 因基准日期后 合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。 承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用， 由发包人承担。 未经 发包人同意的， 如果该措施避免了发包人的损失， 则发包人在避免损失的额度内承担该措施 费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。 除专用合同条款另有约定外， 发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%， 其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发 包人发出要求预付的催告通知， 发包人收到通知后7天内仍未支付的， 承包人有权暂停施工， 并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。 承包人对安全文明施工费应专款专用， 承包人应在财务账目中单独列项备查， 不得挪作 他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的 费用和（或）延误的工期由承包人承担。 6.1.7 紧急情况处理 在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢 救， 承包人声明无能力或不愿立即执行的， 发包人有权雇佣其他人员进行抢救。 此类抢救按 合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 47 6.1.8 事故处理 工程施工过程中发生事故的， 承包人应立即通知监理人， 监理人应立即通知发包人。 发 包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修， 减少人员伤亡和财产损失， 防止 事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关 证据。 发包人和承包人应按国家有关规定， 及时如实地向有关部门报告事故发生的情况， 以 及正在采取的紧急措施等。 6.1.9 安全生产责任 6.1.9.1 发包人的安全责任 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失： （1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失； （2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失； （3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失； （4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。 6.1.9.2 承包人的安全责任 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、 监理人以及第三者人员伤亡 和财产损失，由承包人负责赔偿。 6.2 职业健康 6.2.1 劳动保护 承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间， 并支付合理的报酬和费用。 承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、 许可、 保险和注册等， 承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、 许可、 保险 和注册等。 承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有 关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高 空作业安全等劳动保护措施。 承包人雇佣人员在施工中受到伤害的， 承包人应立即采取有效 措施进行抢救和治疗。 承包人应按法律规定安排工作时间， 保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。 因工程施 工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的， 应不超过法律规定的限度， 并按法律规定给予 补休或付酬。 6.2.2 生活条件 承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境； 承包人应采取有 效措施预防传染病， 保证施工人员的健康， 并定期对施工现场、 施工人员生活基地和工程进 行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地， 还应配备必要的伤病防治和急救 的医务人员与医疗设施。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 48 6.3 环境保护 承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。 在合同履行期间， 承包人应采取 合理措施保护施工现场环境。 对施工作业过程中可能引起的大气、 水、 噪音以及固体废物污 染采取具体可行的防范措施。 承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任， 因上述环境污染引起纠纷 而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 7.1.1 施工组织设计的内容 施工组织设计应包含以下内容： （1）施工方案； （2）施工现场平面布置图； （3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划； （5）施工机械设备的选用； （6）质量保证体系及措施； （7）安全生产、文明施工措施； （8）环境保护、成本控制措施； （9）合同当事人约定的其他内容。 7.1.2 施工组织设计的提交和修改 除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报 送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7 天内确认或提出修改意见。 对发包人和监理人提出的合理意见和要求， 承包人应自费修改完 善。 根据工程实际情况需要修改施工组织设计的， 承包人应向发包人和监理人提交修改后的 施工组织设计。 施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。 7.2 施工进度计划 7.2.1 施工进度计划的编制 承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划 的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例， 施工进度计划经发包人批准后实施。 施 工进度计划是控制工程进度的依据， 发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情 况。 7.2.2 施工进度计划的修订 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 49 施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的， 承包人应向监理人提交修 订的施工进度计划， 并附具有关措施和相关资料， 由监理人报送发包人。 除专用合同条款另 有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修 改意见。 发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认， 不能减轻或免除承包人根据 法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。 7.3 开工 7.3.1 开工准备 除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1 款〔施工组织设计〕约定的期限，向 监理人提交工程开工报审表， 经监理人报发包人批准后执行。 开工报审表应详细说明按施工 进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落 实情况以及工程的进度安排。 除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。 7.3.2 开工通知 发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。 经发包人同意后， 监理人发出的开工 通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工 通知中载明的开工日期起算。 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天内发出开工通知的， 承包人有权提出价格调整要求， 或者解除合同。 发包人应当承担由此 增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。 7.4 测量放线 7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕 载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、 基准线和水准点及其书面资料。 发包人应对其提供的测量基准点、 基准线和水准点及其书面资料的真实性、 准确性和完整性 负责。 承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏 的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包 人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。 7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、 合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何 差错，并对工程各部分的定位负责。 施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。 7.5 工期延误 7.5.1 因发包人原因导致工期延误 在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 50 延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： （1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的； （2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工 条件的； （3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的； （4）发包人未能在计划开工日期之日起7 天内同意下达开工通知的； （5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的； （6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的； （7）专用合同条款中约定的其他情形。 因发包人原因未按计划开工日期开工的， 发包人应按实际开工日期顺延竣工日期， 确保 实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。 因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度 计划的，按照第7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。 7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误的， 可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法 和逾期竣工违约金的上限。 承包人支付逾期竣工违约金后， 不免除承包人继续完成工程及修 补缺陷的义务。 7.6 不利物质条件 不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、 非自然 的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情 形，但不包括气候条件。 承包人遇到不利物质条件时， 应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工， 并及时通 知发包人和监理人。 通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。 监理 人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包 人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 7.7 异常恶劣的气候条件 异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的， 有经验的承包人在签订合同时不可预见 的， 对合同履行造成实质性影响的， 但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。 合同当事人 可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。 承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工， 并及时通知发包人和监理 人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办 理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 7.8 暂停施工 7.8.1 发包人原因引起的暂停施工 因发包人原因引起暂停施工的， 监理人经发包人同意后， 应及时下达暂停施工指示。 情 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 51 况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的， 按照第7.8.4 项 〔紧急情况下的暂停施工〕 执 行。 因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并 支付承包人合理的利润。 7.8.2 承包人原因引起的暂停施工 因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且 承包人在收到监理人复工指示后84 天内仍未复工的， 视为第16.2.1 项 〔承包人违约的情形〕 第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。 7.8.3 指示暂停施工 监理人认为有必要时， 并经发包人批准后， 可向承包人作出暂停施工的指示， 承包人应 按监理人指示暂停施工。 7.8.4 紧急情况下的暂停施工 因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工， 并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24 小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同 意承包人暂停施工。 监理人不同意承包人暂停施工的， 应说明理由， 承包人对监理人的答复 有异议，按照第20 条〔争议解决〕约定处理。 7.8.5 暂停施工后的复工 暂停施工后， 发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。 在工程复工前， 监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失， 并确定工程复工条件。 当工程具备 复工条件时， 监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知， 承包人应按照复工通知要求 复工。 承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发 包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。 7.8.6 暂停施工持续56 天以上 监理人发出暂停施工指示后56 天内未向承包人发出复工通知， 除该项停工属于第7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17 条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包 人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28 天内准许已暂停施工的部分或全部工程 继续施工。 发包人逾期不予批准的， 则承包人可以通知发包人， 将工程受影响的部分视为按 第10.1 款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。 暂停施工持续84 天以上不复工的， 且不属于第7.8.2 项 〔承包人原因引起的暂停施工〕 及第17 条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权 提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3 项〔因发包人违约解除合 同〕执行。 7.8.7 暂停施工期间的工程照管 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 52 暂停施工期间， 承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障， 由此增加的费用由责任方 承担。 7.8.8 暂停施工的措施 暂停施工期间， 发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全， 防止因暂停 施工扩大损失。 7.9 提前竣工 7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指 示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、 缩短的时间、 增加的合同价格等内容。 发包人接受该提前竣工建议书的， 监理人应与发包人 和承包人协商采取加快工程进度的措施， 并修订施工进度计划， 由此增加的费用由发包人承 担。 承包人认为提前竣工指示无法执行的， 应向监理人和发包人提出书面异议， 发包人和监 理人应在收到异议后7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。 7.9.2 发包人要求承包人提前竣工， 或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效 益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。 8. 材料与设备 8.1 发包人供应材料与工程设备 发包人自行供应材料、 工程设备的， 应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供 应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和 送达地点。 承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。 承包人 按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的 发包人供应材料与工程设备的进场计划。 8.2 承包人采购材料与工程设备 承包人负责采购材料、 工程设备的， 应按照设计和有关标准要求采购， 并提供产品合格 证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备， 发包人不得指定生产厂家或供应商， 发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的， 承包人 有权拒绝，并由发包人承担相应责任。 8.3 材料与工程设备的接收与拒收 8.3.1 发包人应按 《发包人供应材料设备一览表》 约定的内容提供材料和工程设备， 并 向承包人提供产品合格证明及出厂证明， 对其质量负责。 发包人应提前24小时以书面形式通 知承包人、 监理人材料和工程设备到货时间， 承包人负责材料和工程设备的清点、 检验和接 收。 发包人提供的材料和工程设备的规格、 数量或质量不符合合同约定的， 或因发包人原因 导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 53 8.3.2 承包人采购的材料和工程设备， 应保证产品质量合格， 承包人应在材料和工程设 备到货前24小时通知监理人检验。 承包人进行永久设备、 材料的制造和生产的， 应符合相关 质量标准， 并向监理人提交材料的样本以及有关资料， 并应在使用该材料或工程设备之前获 得监理人同意。 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时， 承包人应在监理人要求的 合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、 工程设备运出施工现场， 并重新采购符合 要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。、 8.4 材料与工程设备的保管与使用 8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用 发包人供应的材料和工程设备， 承包人清点后由承包人妥善保管， 保管费用由发包人承 担， 但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。 因承包人原因发 生丢失毁损的， 由承包人负责赔偿； 监理人未通知承包人清点的， 承包人不负责材料和工程 设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。 发包人供应的材料和工程设备使用前， 由承包人负责检验， 检验费用由发包人承担， 不 合格的不得使用。 8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用 承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管， 保管费用由承包人承担。 法律规定材 料和工程设备使用前必须进行检验或试验的， 承包人应按监理人的要求进行检验或试验， 检 验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。 发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时， 有权 要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承 担。 8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备 8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备， 并要求承包人立即进行更 换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人 承担。 8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备， 承包人应按照监理人的指示 立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。 8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的， 承包人有权拒绝， 并可要求发 包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。 8.6 样品 8.6.1 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在 专用合同条款中约定。样品的报送程序如下： 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 54 （1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应 材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜 色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。 （2） 承包人每次报送样品时应随附申报单， 申报单应载明报送样品的相关数据和资料， 并标明每件样品对应的图纸号， 预留监理人批复意见栏。 监理人应在收到承包人报送的样品 后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。 （3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工 程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。 （4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途， 不得被理解为对合同的修改或改变， 也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。 如果封存 的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。 8.6.2 样品的保管 经批准的样品应由监理人负责封存于现场， 承包人应在现场为保存样品提供适当和固定 的场所并保持适当和良好的存储环境条件。 8.7 材料与工程设备的替代 8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的 程序执行： （1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的； （2）发包人要求使用替代品的； （3）因其他原因必须使用替代品的。 8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件： （1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他 相关资料； （2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料； （3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响； （4）替代品与被替代产品的价格差异； （5）使用替代品的理由和原因说明； （6）监理人要求的其他文件。 监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示； 监理人逾期发出 书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。 8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的， 替代材料和工程设备的价格， 按照已标 价工程量清单或预算书相同项目的价格认定； 无相同项目的， 参考相似项目价格认定； 既无 相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款 〔商定或确定〕确定价格。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 55 8.8 施工设备和临时设施 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 承包人应按合同进度计划的要求， 及时配置施工设备和修建临时设施。 进入施工场地的 承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。 承包人更换合同约定的承包人设备的， 应报监 理人批准。 除专用合同条款另有约定外， 承包人应自行承担修建临时设施的费用， 需要临时占地的， 应由发包人办理申请手续并承担相应费用。 8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施 发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。 8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备 承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或） 质量要求时， 监理人有权要求承 包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期 由承包人承担。 8.9 材料与设备专用要求 承包人运入施工现场的材料、 工程设备、 施工设备以及在施工场地建设的临时设施， 包 括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现 场或挪作他用； 经发包人批准， 承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物 品。 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验， 应由承包人提供试验场 所、 试验人员、 试验设备以及其他必要的试验条件。 监理人在必要时可以使用承包人提供的 试验场所、 试验设备以及其他试验条件， 进行以工程质量检查为目的的材料复核试验， 承包 人应予以协助。 9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、 取样装置、 试验场所和试验条件， 并向监理人提交相应进场计划表。 承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测， 且 在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。 9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、 资格等证明资料， 试验人员必 须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。 9.2 取样 试验属于自检性质的， 承包人可以单独取样。 试验属于监理人抽检性质的， 可由监理人 取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。 9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 56 9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、 工程设备和工程的试验和检验， 并为监理人对上 述材料、 工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。 按合同约定应由监理 人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。 9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的， 监理人可以单独进行试验， 也可由承包人与监理人共同进行。 承包人对由监理人单独进行的 试验结果有异议的， 可以申请重新共同进行试验。 约定共同进行试验的， 监理人未按照约定 参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。 9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的， 或为查清承包人试验和检验成果的 可靠性要求承包人重新试验和检验的， 可由监理人与承包人共同进行。 重新试验和检验的结 果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误 的工期由承包人承担； 重新试验和检验结果证明该项材料、 工程设备和工程符合合同要求的， 由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 9.4 现场工艺试验 承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。 对大型的现场工艺试验， 监理人 认为必要时， 承包人应根据监理人提出的工艺试验要求， 编制工艺试验措施计划， 报送监理 人审查。 10. 变更 10.1 变更的范围 除专用合同条款另有约定外， 合同履行过程中发生以下情形的， 应按照本条约定进行变 更： （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作； （2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外； （3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性； （4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸； （5）改变工程的时间安排或实施顺序。 10.2 变更权 发包人和监理人均可以提出变更。 变更指示均通过监理人发出， 监理人发出变更指示前 应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承 包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。 涉及设计变更的， 应由设计人提供变更后的图纸和说明。 如变更超过原设计标准或批准 的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。 10.3 变更程序 10.3.1 发包人提出变更 发包人提出变更的， 应通过监理人向承包人发出变更指示， 变更指示应说明计划变更的 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 57 工程范围和变更的内容。 10.3.2 监理人提出变更建议 监理人提出变更建议的， 需要向发包人以书面形式提出变更计划， 说明计划变更工程范 围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由 监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。 10.3.3 变更执行 承包人收到监理人下达的变更指示后， 认为不能执行， 应立即提出不能执行该变更指示 的理由。 承包人认为可以执行变更的， 应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影 响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。 10.4 变更估价 10.4.1 变更估价原则 除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理： （1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定； （2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单 价认定； （3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工 程量的变化幅度超过15%的， 或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的， 按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工 作的单价。 10.4.2 变更估价程序 承包人应在收到变更指示后14天内， 向监理人提交变更估价申请。 监理人应在收到承包 人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通 知承包人修改后重新提交。 发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。 发包人 逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。 因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。 10.5 承包人的合理化建议 承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由， 以及实施该建议对合同价格和工期的影响。 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完 毕并报送发包人， 发现其中存在技术上的缺陷， 应通知承包人修改。 发包人应在收到监理人 报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更 指示， 由此引起的合同价格调整按照第10.4款 〔变更估价〕 约定执行。 发包人不同意变更的， 监理人应书面通知承包人。 合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励， 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 58 奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。 10.6 变更引起的工期调整 因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4 款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。 10.7 暂估价 暂估价专业分包工程、 服务、 材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约 定。 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目， 采取以下第1 种方式确定。 合同当事人也可以在专用 合同条款中选择其他招标方式。 第1 种方式： 对于依法必须招标的暂估价项目， 由承包人招标， 对该暂估价项目的确认 和批准按照以下约定执行： （1） 承包人应当根据施工进度计划， 在招标工作启动前14 天将招标方案通过监理人报 送发包人审查， 发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7 天内批准或提出修改意见。 承 包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作； （2） 承包人应当根据施工进度计划， 提前14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批， 发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7 天内完成审批或提出修改意见； 发包人有权确 定招标控制价并按照法律规定参加评标； （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7 天将确定的中标候选 供应商或中标候选分包人的资料报送发包人， 发包人应在收到资料后3 天内与承包人共同确 定中标人；承包人应当在签订合同后7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。 第2 种方式： 对于依法必须招标的暂估价项目， 由发包人和承包人共同招标确定暂估价 供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14 天通知发包人，并 提交暂估价招标方案和工作分工。 发包人应在收到后7 天内确认。 确定中标人后， 由发包人、 承包人与中标人共同签订暂估价合同。 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1 种方式确定： 第1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准： （1） 承包人应根据施工进度计划， 在签订暂估价项目的采购合同、 分包合同前28 天向 监理人提出书面申请。 监理人应当在收到申请后3 天内报送发包人， 发包人应当在收到申请 后14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面 申请已获得同意； （2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 59 人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人; （3）承包人应当在签订暂估价合同后7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。 第2 种方式：承包人按照第10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1 种方 式确定暂估价项目。 第3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的， 经发包人和承包人协商一致后， 可由承包 人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。 10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延 误的工期由发包人承担， 并支付承包人合理的利润。 因承包人原因导致暂估价合同订立和履 行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 10.8 暂列金额 暂列金额应按照发包人的要求使用， 发包人的要求应通过监理人发出。 合同当事人可以 在专用合同条款中协商确定有关事项。 10.9 计日工 需要采用计日工方式的， 经发包人同意后， 由监理人通知承包人以计日工计价方式实施 相应的工作， 其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计 算； 已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的， 按照合理的成本与利润构成的原 则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 采用计日工计价的任何一项工作， 承包人应在该项工作实施过程中， 每天提交以下报表 和有关凭证报送监理人审查： （1）工作名称、内容和数量； （2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时； （3）投入该工作的材料类别和数量； （4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时； （5）其他有关资料和凭证。 计日工由承包人汇总后， 列入最近一期进度付款申请单， 由监理人审查并经发包人批准 后列入进度付款。 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整 除专用合同条款另有约定外， 市场价格波动超过合同当事人约定的范围， 合同价格应当 调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整： 第1 种方式：采用价格指数进行价格调整。 （1）价格调整公式 因人工、 材料和设备等价格波动影响合同价格时， 根据专用合同条款中约定的数据， 按 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 60 以下公式计算差额并调整合同价格：                         1 F F B F F B F F B F F B A P P 0n tn n 03 t3 3 02 t2 2 01 t1 1 0  公式中：ΔP——需调整的价格差额； 0 P ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。 此项金额应 不包括价格调整、 不计质量保证金的扣留和支付、 预付款的支付和扣回。 约定的变更及其他 金额已按现行价格计价的，也不计在内； A——定值权重（即不调部分的权重）； ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重） ， 为各可调因 子在签约合同价中所占的比例； ——各可调因子的现行价格指数， 指约定的付款证书相关周期最 后一天的前42 天的各可调因子的价格指数； ——各可调因子的基本价格指数， 指基准日期的各可调因子的价 格指数。 以上价格调整公式中的各可调因子、 定值和变值权重， 以及基本价格指数及其来源在投 标函附录价格指数和权重表中约定， 非招标订立的合同， 由合同当事人在专用合同条款中约 定。 价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数， 无前述价格指数时， 可采用工 程造价管理机构发布的价格代替。 （2）暂时确定调整差额 在计算调整差额时无现行价格指数的， 合同当事人同意暂用前次价格指数计算。 实际价 格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。 （3）权重的调整 因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4 款〔商定或确定〕执行。 （4）因承包人原因工期延误后的价格调整 因承包人原因未按期竣工的， 对合同约定的竣工日期后继续施工的工程， 在使用价格调 整公式时， 应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格 指数。 第2 种方式：采用造价信息进行价格调整。 合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、 机械使用费按照国家或省、 自治区、 直辖市建设行政管理部门、 行业建设管理部门或其授权 的工程造价管理机构发布的人工、 机械使用费系数进行调整； 需要进行价格调整的材料， 其 单价和采购数量应由发包人审批， 发包人确认需调整的材料单价及数量， 作为调整合同价格 的依据。 n 3 2 1 B ...... B ; B ; B tn t3 t2 t1 F ...... F ; F ; F 0n 3 0 02 01 F ...... F ; F ; F 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 61 （1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同 当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调 整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。 （2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范 围规定执行: ①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同 条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌 幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时， 其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同 条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅 以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同 条款另有约定外， 合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时， 其超过部分 据实调整。 ④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于 工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5 天内不予答复的视为认可， 作为调整合同价格的依据。 未经发包人事先核对， 承包人自行采 购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。 前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价 格， 该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信 息价编制。 （3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其 授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。 第3 种方式：专用合同条款约定的其他方式。 11.2 法律变化引起的调整 基准日期后， 法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1 款 〔市 场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从 合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。 因法律变化引起的合同价格和工期调整， 合同当事人无法达成一致的， 由总监理工程师 按第4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。 因承包人原因造成工期延误， 在工期延误期间出现法律变化的， 由此增加的费用和 （或） 延误的工期由承包人承担。 12. 合同价格、计量与支付 12.1 合同价格形式 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 62 发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 1. 单价合同 单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、 调整和确 认的建设工程施工合同， 在约定的范围内合同单价不作调整。 合同当事人应在专用合同条款 中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法， 并约定风险范围以外的合同价格的 调整方法， 其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款 〔市场价格波动引起的调整〕 约定执 行。 2. 总价合同 总价合同是指合同当事人约定以施工图、 已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合 同价格计算、 调整和确认的建设工程施工合同， 在约定的范围内合同总价不作调整。 合同当 事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法， 并约定风险范围 以外的合同价格的调整方法， 其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款 〔市场价格波动引 起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。 3. 其它价格形式 合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 12.2 预付款 12.2.1 预付款的支付 预付款的支付按照专用合同条款约定执行， 但至迟应在开工通知载明的开工日期7 天前 支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进 场等。 除专用合同条款另有约定外， 预付款在进度付款中同比例扣回。 在颁发工程接收证书前， 提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。 发包人逾期支付预付款超过7 天的， 承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知， 发 包人收到通知后7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1 项〔发包人违约 的情形〕执行。 12.2.2 预付款担保 发包人要求承包人提供预付款担保的， 承包人应在发包人支付预付款7 天前提供预付款 担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具 体由合同当事人在专用合同条款中约定。 在预付款完全扣回之前， 承包人应保证预付款担保 持续有效。 发包人在工程款中逐期扣回预付款后， 预付款担保额度应相应减少， 但剩余的预付款担 保金额不得低于未被扣回的预付款金额。 12.3 计量 12.3.1 计量原则 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 63 工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、 图纸及变更指示等进行计量。 工程量计算 规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。 12.3.2 计量周期 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。 12.3.3 单价合同的计量 除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行： （1）承包人应于每月25 日向监理人报送上月20 日至当月19 日已完成的工程量报告， 并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 （2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7 天内完成对承包人提交的工程量报 表的审核并报送发包人， 以确定当月实际完成的工程量。 监理人对工程量有异议的， 有权要 求承包人进行共同复核或抽样复测。 承包人应协助监理人进行复核或抽样复测， 并按监理人 要求提供补充计量资料。 承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的， 监理人复核或修正 的工程量视为承包人实际完成的工程量。 （3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7 天内完成审核的，承包人报送的 工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。 12.3.4 总价合同的计量 除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行： （1）承包人应于每月25 日向监理人报送上月20 日至当月19 日已完成的工程量报告， 并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 （2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7 天内完成对承包人提交的工程量报 表的审核并报送发包人， 以确定当月实际完成的工程量。 监理人对工程量有异议的， 有权要 求承包人进行共同复核或抽样复测。 承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要 求提供补充计量资料。 承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的， 监理人审核或修正的 工程量视为承包人实际完成的工程量。 （3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7 天内完成复核的，承包人提交的 工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。 12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的， 可以按照第12.3.4 项 〔总价合同的计量〕 约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。 12.3.6 其他价格形式合同的计量 合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。 12.4 工程进度款支付 12.4.1 付款周期 除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2 项〔计量周期〕的约定与计量 周期保持一致。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 64 12.4.2 进度付款申请单的编制 除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容： （1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额； （2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额； （3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款； （4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金； （5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额； （6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除 的金额； （7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。 12.4.3 进度付款申请单的提交 （1）单价合同进度付款申请单的提交 单价合同的进度付款申请单， 按照第12.3.3项 〔单价合同的计量〕 约定的时间按月向监 理人提交， 并附上已完成工程量报表和有关资料。 单价合同中的总价项目按月进行支付分解， 并汇总列入当期进度付款申请单。 （2）总价合同进度付款申请单的提交 总价合同按月计量支付的， 承包人按照第12.3.4项 〔总价合同的计量〕 约定的时间按月 向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。 总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。 （3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交 合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提 交程序。 12.4.4 进度款审核和支付 （1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资 料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证 书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。 发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的， 有权要求承包人修正和提供补充 资料， 承包人应提交修正后的进度付款申请单。 监理人应在收到承包人修正后的进度付款申 请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申 请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部 分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。 （2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书 签发后14天内完成支付， 发包人逾期支付进度款的， 应按照中国人民银行发布的同期同类贷 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 65 款基准利率支付违约金。 （3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准 或接受了承包人完成的相应部分的工作。 12.4.5 进度付款的修正 在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、 遗漏或重复的， 发包人 和承包人均有权提出修正申请。 经发包人和承包人同意的修正， 应在下期进度付款中支付或 扣除。 12.4.6 支付分解表 1. 支付分解表的编制要求 （1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕 第（1）目的估算金额； （2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4 款〔商定或确定〕 修改支付分解表； （3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分 解表，用于支付参考。 2. 总价合同支付分解表的编制与审批 （1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2 款〔施工进度计划〕约定的施 工进度计划、 签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解， 编制支付分解表。 承包 人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7 天内， 将支付分解表及编制支付分解 表的支持性资料报送监理人。 （2）监理人应在收到支付分解表后7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经 监理人审核的支付分解表后7 天内完成审批， 经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付 分解表。 （3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充 资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。 3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 除专用合同条款另有约定外， 单价合同的总价项目， 由承包人根据施工进度计划和总价 项目的总价构成、 费用性质、 计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解， 形成支付分 解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。 12.5 支付账户 发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 66 人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。 13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件 的，承包人应提前48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48 小时。监理人未按时进行验收，也 未提出延期要求的， 承包人有权自行验收， 监理人应认可验收结果。 分部分项工程未经验收 的，不得进入下一道工序施工。 分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。 13.2 竣工验收 13.2.1 竣工验收条件 工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收： （1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工 作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求； （2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划； （3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。 13.2.2 竣工验收程序 除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行： （1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14 天内完成审查并报送发包人。 监理人审查后认为尚不具备验收条件的， 应通知承包人在竣工 验收前承包人还需完成的工作内容， 承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后， 再次提 交竣工验收申请报告。 （2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人， 发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28 天内审批完毕并组织监理人、承包 人、设计人等相关单位完成竣工验收。 （3） 竣工验收合格的， 发包人应在验收合格后14 天内向承包人签发工程接收证书。 发 包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15 天起视为已颁发工程接收 证书。 （4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程 返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包 人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告， 并按本项约定的程序重新进行验收。 （5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7 天内向 承包人颁发工程接收证书； 发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的， 自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。 除专用合同条款另有约定外， 发包人不按照本项约定组织竣工验收、 颁发工程接收证书 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 67 的， 每逾期一天， 应以签约合同价为基数， 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率 支付违约金。 13.2.3 竣工日期 工程经竣工验收合格的， 以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期， 并在工 程接收证书中载明； 因发包人原因， 未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内 完成竣工验收， 或完成竣工验收不予签发工程接收证书的， 以提交竣工验收申请报告的日期 为实际竣工日期； 工程未经竣工验收， 发包人擅自使用的， 以转移占有工程之日为实际竣工 日期。 13.2.4 拒绝接收全部或部分工程 对于竣工验收不合格的工程， 承包人完成整改后， 应当重新进行竣工验收， 经重新组织 验收仍不合格的且无法采取措施补救的， 则发包人可以拒绝接收不合格工程， 因不合格工程 导致其他工程不能正常使用的， 承包人应采取措施确保相关工程的正常使用， 由此增加的费 用和（或）延误的工期由承包人承担。 13.2.5 移交、接收全部与部分工程 除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的 移交。 发包人无正当理由不接收工程的， 发包人自应当接收工程之日起， 承担工程照管、 成品 保护、 保管等与工程有关的各项费用， 合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾 期接收工程的违约责任。 承包人无正当理由不移交工程的， 承包人应承担工程照管、 成品保护、 保管等与工程有 关的各项费用， 合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的 违约责任。 13.3 工程试车 13.3.1 试车程序 工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致， 试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行： （1） 具备单机无负荷试车条件， 承包人组织试车， 并在试车前48 小时书面通知监理人， 通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车 提供必要条件。 试车合格的， 监理人在试车记录上签字。 监理人在试车合格后不在试车记录 上签字，自试车结束满24 小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理 竣工验收手续。 监理人不能按时参加试车，应在试车前24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但 延期不能超过48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内 提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 68 （2） 具备无负荷联动试车条件， 发包人组织试车， 并在试车前48 小时以书面形式通知 承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工 作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可 试车记录。 13.3.2 试车中的责任 因设计原因导致试车达不到验收要求， 发包人应要求设计人修改设计， 承包人按修改后 的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承 包人原因导致试车达不到验收要求， 承包人按监理人要求重新安装和试车， 并承担重新安装 和试车的费用，工期不予顺延。 因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的， 由采购该工程设备的合同当事人负责 重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安 装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。 13.3.3 投料试车 如需进行投料试车的， 发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。 发包人要求在工程竣 工验收前进行或需要承包人配合时， 应征得承包人同意， 并在专用合同条款中约定有关事项。 投料试车合格的， 费用由发包人承担； 因承包人原因造成投料试车不合格的， 承包人应 按照发包人要求进行整改， 由此产生的整改费用由承包人承担； 非因承包人原因导致投料试 车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。 13.4 提前交付单位工程的验收 13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的 单位工程且经发包人同意的， 可进行单位工程验收， 验收的程序按照第13.2 款 〔竣工验收〕 的约定进行。 验收合格后， 由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。 已签发单位工 程接收证书的单位工程由发包人负责照管。 单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验 收申请报告的附件。 13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工 期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 13.5 施工期运行 13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设 备安装已竣工， 根据专用合同条款约定， 需要投入施工期运行的， 经发包人按第13.4 款 〔提 前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。 13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2 款〔缺陷责任期〕约定进行修复。 13.6 竣工退场 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 69 13.6.1 竣工退场 颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理： （1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场； （2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原； （3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备 和材料，已按计划撤离施工现场； （4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理； （5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。 施工现场的竣工退场费用由承包人承担。 承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣 工退场， 逾期未完成的， 发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品， 由此支出的费用由 承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。 13.6.2 地表还原 承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地， 承包人未按发包人的要求恢复临时占 地， 或者场地清理未达到合同约定要求的， 发包人有权委托其他人恢复或清理， 所发生的费 用由承包人承担。 14. 竣工结算 14.1 竣工结算申请 除专用合同条款另有约定外， 承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人 提交竣工结算申请单， 并提交完整的结算资料， 有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要 求由合同当事人在专用合同条款中约定。 除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容： （1）竣工结算合同价格； （2）发包人已支付承包人的款项； （3） 应扣留的质量保证金。 已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； （4）发包人应支付承包人的合同价款。 14.2 竣工结算审核 （1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查 并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批， 并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。 监理人或发包人对竣工结算申请单 有异议的， 有权要求承包人进行修正和提供补充资料， 承包人应提交修正后的竣工结算申请 单。 发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的， 视为发 包人认可承包人提交的竣工结算申请单， 并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第 29天起视为已签发竣工付款证书。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 70 （2） 除专用合同条款另有约定外， 发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内， 完成对 承包人的竣工付款。 发包人逾期支付的， 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支 付违约金； 逾期支付超过56天的， 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支 付违约金。 （3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人 签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程 序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣 工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的 审批结果。 14.3 甩项竣工协议 发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确， 合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格 工程进行结算，并支付相应合同价款。 14.4 最终结清 14.4.1 最终结清申请单 （1） 除专用合同条款另有约定外， 承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内， 按专 用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 除专用合同条款另有约定外， 最终结清申请单应列明质量保证金、 应扣除的质量保证金、 缺陷责任期内发生的增减费用。 （2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资 料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。 14.4.2 最终结清证书和支付 （1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。 发包人逾期未完成审批， 又未提出修改意见的， 视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单， 且自发包人收到承包人提交的最终结清申请 单后15天起视为已颁发最终结清证书。 （2） 除专用合同条款另有约定外， 发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。 发 包人逾期支付的， 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金； 逾期支付超 过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。 （3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办 理。 15. 缺陷责任与保修 15.1 工程保修的原则 在工程移交发包人后， 因承包人原因产生的质量缺陷， 承包人应承担质量缺陷责任和保 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 71 修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。 15.2 缺陷责任期 15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约 定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。 单位工程先于全部工程进行验收， 经验收合格并交付使用的， 该单位工程缺陷责任期自 单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的， 缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。 因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进 行竣工验收的， 在承包人提交竣工验收报告90天后， 工程自动进入缺陷责任期； 发包人未经 竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。 15.2.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及 维修费用。 如承包人不维修也不承担费用， 发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除， 费用超出保证金额的， 发包人可按合同约定向承包人进行索赔。 承包人维修并承担相应费用 后， 不免除对工程的损失赔偿责任。 发包人有权要求承包人延长缺陷责任期， 并应在原缺陷 责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。 由他人原因造成的缺陷， 发包人负责组织维修， 承包人不承担费用， 且发包人不得从保 证金中扣除费用。 15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后， 经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能， 承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 15.2.4 除专用合同条款另有约定外， 承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出 缺陷责任期届满通知， 发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷 修复义务， 承包人未能履行缺陷修复义务的， 发包人有权扣除相应金额的维修费用。 发包人 应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。 15.3 质量保证金 经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。 在工程项目竣工前， 承包人已经提供履约担保的， 发包人不得同时预留工程质量保证金。 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 承包人提供质量保证金有以下三种方式： （1）质量保证金保函； （2）相应比例的工程款； （3）双方约定的其他方式。 除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。 15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留有以下三种方式： （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 72 款的支付、扣回以及价格调整的金额； （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； （3）双方约定的其他扣留方式。 除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。 发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。 如承包人在发包人签发 竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函， 发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工 程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。 发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付 利息。 15.3.3 质量保证金的退还 缺陷责任期内， 承包人认真履行合同约定的责任， 到期后， 承包人可向发包人申请返还 保证金。 发包人在接到承包人返还保证金申请后， 应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进 行核实。 如无异议， 发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。 对返还期限没有约定或者 约定不明确的， 发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人， 逾期未返还的， 依法承担 违约责任。 发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复， 经催告后14天内仍不予 答复，视同认可承包人的返还保证金申请。 发包人和承包人对保证金预留、 返还以及工程维修质量、 费用有争议的， 按本合同第20 条约定的争议和纠纷解决程序处理。 15.4 保修 15.4.1 保修责任 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算， 具体分部分项工程的保修期由合同当事人在 专用合同条款中约定， 但不得低于法定最低保修年限。 在工程保修期内， 承包人应当根据有 关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 15.4.2 修复费用 保修期内，修复的费用按照以下约定处理： （1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修 复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失； （2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但 发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润； （3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的 费用， 并支付承包人合理的利润， 因工程的缺陷、 损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方 承担。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 73 15.4.3 修复通知 在保修期内， 发包人在使用过程中， 发现已接收的工程存在缺陷或损坏的， 应书面通知 承包人予以修复， 但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的， 发包人可以口头通知承包人并在 口头通知后48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场 并修复缺陷或损坏。 15.4.4 未能修复 因承包人原因造成工程的缺陷或损坏， 承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或 损坏， 且经发包人书面催告后仍未修复的， 发包人有权自行修复或委托第三方修复， 所需费 用由承包人承担。 但修复范围超出缺陷或损坏范围的， 超出范围部分的修复费用由发包人承 担。 15.4.5 承包人出入权 在保修期内， 为了修复缺陷或损坏， 承包人有权出入工程现场， 除情况紧急必须立即修 复缺陷或损坏外，承包人应提前24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场 前应获得发包人同意， 且不应影响发包人正常的生产经营， 并应遵守发包人有关保安和保密 等规定。 16. 违约 16.1 发包人违约 16.1.1 发包人违约的情形 在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约： （1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的； （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的； （3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转 由他人实施的； （4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人 原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的； （5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的； （6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的； （7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； （8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。 发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发 包人采取有效措施纠正违约行为。 发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的， 承 包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。 16.1.2 发包人违约的责任 发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或） 延误的工期， 并支付承包人合理的 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 74 利润。 此外， 合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方 法。 16.1.3 因发包人违约解除合同 除专用合同条款另有约定外， 承包人按第16.1.1项 〔发包人违约的情形〕 约定暂停施工 满28天后， 发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的， 或出现第16.1.1项 〔发 包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增 加的费用，并支付承包人合理的利润。 16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款 承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28 天内支付下列款项，并解 除履约担保： （1）合同解除前所完成工作的价款； （2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款； （3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项； （4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金； （5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项； （6）按照合同约定应退还的质量保证金； （7）因解除合同给承包人造成的损失。 合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20 条〔争议解决〕的约定处 理。 承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、 工程设备的保护和移交工作， 并 将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。 16.2 承包人违约 16.2.1 承包人违约的情形 在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约： （1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的； （2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的； （3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； （4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合 同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的； （5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的； （6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝 按发包人要求进行修复的； （7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； （8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 75 承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改 通知，要求其在指定的期限内改正。 16.2.2 承包人违约的责任 承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在 专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。 16.2.3 因承包人违约解除合同 除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的 违约情况时， 或监理人发出整改通知后， 承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致 使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包 人有权使用承包人在施工现场的材料、 设备、 临时工程、 承包人文件和由承包人或以其名义 编制的其他文件， 合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。 发包人继续使用 的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。 16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理 因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28 天内完成估价、付款 和清算，并按以下约定执行： （1）合同解除后，按第4.4 款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的 合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值； （2）合同解除后，承包人应支付的违约金； （3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失； （4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离； （5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款 项。 因承包人违约解除合同的， 发包人有权暂停对承包人的付款， 查清各项付款和已扣款项。 发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的， 按照第20 条 〔争议解决〕 的约定处理。 16.2.5 采购合同权益转让 因承包人违约解除合同的， 发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备 的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14 天内，协助发包人与 采购合同的供应商达成相关的转让协议。 16.3 第三人造成的违约 在履行合同过程中， 一方当事人因第三人的原因造成违约的， 应当向对方当事人承担违 约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 76 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见， 在合同履行过程中不可避免且不能克 服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合 同条款中约定的其他情形。 不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证 据， 并及时认真统计所造成的损失。 合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致 的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕 的约定处理。 17.2 不可抗力的通知 合同一方当事人遇到不可抗力事件， 使其履行合同义务受到阻碍时， 应立即通知合同另 一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 不可抗力持续发生的， 合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报 告， 说明不可抗力和履行合同受阻的情况， 并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及 有关资料。 17.3 不可抗力后果的承担 17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自 承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。 17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由 合同当事人按以下原则承担： （1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第 三人人员伤亡和财产损失由发包人承担； （2）承包人施工设备的损坏由承包人承担； （3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失； （4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应 当顺延工期， 由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担， 停工期间必须支 付的工人工资由发包人承担； （5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由 发包人承担； （6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。 不可抗力发生后， 合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大， 任何一方当事 人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。 17.4 因不可抗力解除合同 因不可抗力导致合同无法履行连续超过84 天或累计超过140 天的，发包人和承包人均 有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4 款〔商定或确定〕商定或确定发包人 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 77 应支付的款项，该款项包括： （1）合同解除前承包人已完成工作的价款； （2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程 设备和其他物品的价款； （3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同 而产生的损失； （4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用； （5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项； （6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项； （7）双方商定或确定的其他款项。 除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28 天内 完成上述款项的支付。 18. 保险 18.1 工程保险 除专用合同条款另有约定外， 发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险； 发包人 委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。 18.2 工伤保险 18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保 险， 缴纳工伤保险费， 并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。 18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保 险， 缴纳工伤保险费， 并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。 18.3 其他保险 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费， 包括其 员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。 除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。 18.4 持续保险 合同当事人应与保险人保持联系， 使保险人能够随时了解工程实施中的变动， 并确保按 保险合同条款要求持续保险。 18.5 保险凭证 合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。 18.6 未按约定投保的补救 18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办 理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由 发包人负责补足。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 78 18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办 理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由 承包人负责补足。 18.7 通知义务 除专用合同条款另有约定外， 发包人变更除工伤保险之外的保险合同时， 应事先征得承 包人同意， 并通知监理人； 承包人变更除工伤保险之外的保险合同时， 应事先征得发包人同 意，并通知监理人。 保险事故发生时， 投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。 发包人 和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。 19. 索赔 19.1 承包人的索赔 根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发 包人提出索赔： （1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知 书， 并说明发生索赔事件的事由； 承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的， 丧失要求 追加付款和（或）延长工期的权利； （2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报 告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或） 延长的工期， 并附必要的记录和证 明材料； （3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说 明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数； （4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终 要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 19.2 对承包人索赔的处理 对承包人索赔的处理如下： （1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存 在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本； （2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监 理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。 发包人逾期答复的， 则视为认可承包人的 索赔要求； （3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受 索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。 19.3 发包人的索赔 根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 79 承包人发出通知并附有详细的证明。 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向 通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺 陷责任期的权利。 发包人应在发出索赔意向通知书后28天内， 通过监理人向承包人正式递交 索赔报告。 19.4 对发包人索赔的处理 对发包人索赔的处理如下： （1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人 证明材料； （2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结 果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可； （3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付 的金额或延长缺陷责任期； 发包人不接受索赔处理结果的， 按第20条 〔争议解决〕 约定处理。 19.5 提出索赔的期限 （1）承包人按第14.2 款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权 再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 （2）承包人按第14.4 款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收 证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 20. 争议解决 20.1 和解 合同当事人可以就争议自行和解， 自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补 充文件，双方均应遵照执行。 20.2 调解 合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、 行业协会或其他第三方进行调解， 调解 达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 20.3 争议评审 合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则， 并按下列 约定执行： 20.3.1 争议评审小组的确定 合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员， 组成争议评审小组。 除专用合同条款 另有约定外， 合同当事人应当自合同签订后28天内， 或者争议发生后14天内， 选定争议评审 员。 选择一名争议评审员的， 由合同当事人共同确定； 选择三名争议评审员的， 各自选定一 名， 第三名成员为首席争议评审员， 由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 80 议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。 20.3.2 争议评审小组的决定 合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。 争 议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标 准、 案例经验及商业惯例等， 自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定， 并说明理由。 合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。 20.3.3 争议评审小组决定的效力 争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后， 对双方具有约束力， 双方应遵 照执行。 任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的， 双方可选择采 用其他争议解决方式。 20.4 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项产生的争议， 合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方 式解决争议： （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； （2）向有管辖权的人民法院起诉。 20.5 争议解决条款效力 合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响 其效力。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 81 第二节专用合同条款 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 82 第三节 合同附件格式 合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据 《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 及有关法律规定， 遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商 一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 。 2.工程地点： 。 3.工程立项批准文号： 。 4.资金来源： 。 5.工程内容： 。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 。 二、合同工期 计划开工日期： 年 月 日。 计划竣工日期： 年 月 日。 工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的 工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合 标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为： 人民币（大写） (¥ 元)； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写） (¥ 元)； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写） (¥ 元)； （3）专业工程暂估价金额： 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 83 人民币（大写） (¥ 元)； （4）暂列金额： 人民币（大写） (¥ 元)。 2. 合同价格形式： 。 五、项目经理 承包人项目经理： 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改， 属于同一类内 容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的 期限和方式支付合同价款。 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不 进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行 签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于 年 月 日签订。 十、签订地点 本合同在 签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 84 十二、合同生效 本合同自 生效。 十三、合同份数 本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。 发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： （签字） （签字） 组织机构代码： 组织机构代码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 85 第六部分 响应文件格式 一、供应商提交文件须知 1.供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资 料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。 2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。 3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。 4.磋商小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断， 决定供应商履行合同的合格 性及能力。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 86 响应文件封面及目录格式 (项目名称)项目 项目编号： 包 号： 响 应 文 件 供应商单位全称：（加盖单位公章和法定代表人（负责人） 或授权代表人签字或盖章） 二〇二 年 月 日 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 87 资格证明文件目录 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 88 资格证明文件格式（部分格式） 供应商信用承诺书（格式） 供应商具有独立承担民事责任的能力证明的信用承诺书（格式） （采购人名称） ： 供应商名称（自然人姓名）： 统一社会信用代码（身份证号码）： 联系地址和电话： 为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象， 本单位（本人）自愿作出以下承诺： 我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称： ，项目编 号： ） ， 严格遵守 《中华人民共和国政府采购法》 及相关法律法规， 依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单 位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条 件： 现郑重承诺：我单位（本人）具有独立承担民事责任的能力。 基本信息如下： 名称为： ，统一社会信用代码为： ；法定代表人（负责人） 为： ；营业期限为: ；基本开户银行为： ；账号 为： 。 我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿 承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。 特此承诺。 供应商（电子公章）： 法定代表人（负责人）或供应商代表（签字或电子印章）： 日期： 年 月 日 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 89 履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书（格式） （采购人名称）： 供应商名称（自然人姓名）： 统一社会信用代码（身份证号码）： 联系地址和电话： 为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象， 本单位（本人）自愿作出以下承诺： 我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称： ，项目编 号： ） ， 严格遵守 《中华人民共和国政府采购法》 及相关法律法规， 依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单 位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条 件： 现郑重承诺：我单位（本人）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿 承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。 特此承诺。 供应商（电子公章）： 法定代表人（负责人）或供应商代表（签字或电子印章）： 日期： 年 月 日 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 90 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书（格式） （采购人名称） ： 供应商名称（自然人姓名）： 统一社会信用代码（身份证号码）： 联系地址和电话： 为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象， 本单位（本人）自愿作出以下承诺： 我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称： ，项目编 号： ） ， 严格遵守 《中华人民共和国政府采购法》 及相关法律法规， 依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单 位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条 件： 现郑重承诺：我单位（本人）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿 承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。 特此承诺。 供应商（电子公章）： 法定代表人（负责人）或供应商代表（签字或电子印章）： 日期： 年 月 日 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 91 供应商依法缴纳税收和社会保障资金的信用承诺书（格式） （采购人名称） ： 供应商名称（自然人姓名）： 统一社会信用代码（身份证号码）： 联系地址和电话： 为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象， 本单位（本人）自愿作出以下承诺： 我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称： ，项目编 号： ） ， 严格遵守 《中华人民共和国政府采购法》 及相关法律法规， 依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单 位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条 件： 现郑重承诺：我单位（本人）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿 承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。 特此承诺。 供应商（电子公章）： 法定代表人（负责人）或供应商代表（签字或电子印章）： 日期： 年 月 日 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 92 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书（格式） 采购人名称 ： 供应商名称（自然人姓名）： 统一社会信用代码（身份证号码）： 联系地址和电话： 为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象， 本单位（本人）自愿作出以下承诺： 我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称： ，项目编 号： ） ， 严格遵守 《中华人民共和国政府采购法》 及相关法律法规， 依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单 位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条 件： 现郑重承诺：我单位（本人） （1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （2）未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行 人和重大税收违法失信主体、未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn） 列入政府采购严重违法失信行为记录名单； （3）符合法律、行政法规规定的其他条件。 我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿 承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。 供应商（电子公章）： 法定代表人（负责人）或供应商代表（签字或电子印章）： 日期： 年 月 日 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 93 承诺书 （采购人名称）： （供应商名称）在此声明，我方响应文件中的内容均系我方法人行为，各 类资信情况及扫描件均真实和准确；拟派往 （项目名称） 包（以下简称“本 工程”）的项目经理 （项目经理姓名）、身份证号： ，证书编号（注 册证书）： ，现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方在人员、 设备等方面具有相应的施工能力， 一旦我单位成交， 将实行项目经理负责制， 保证并配备已 报项目管理机构，按照采购文件承诺完成本工程施工。 由于上述信息存在不真实和弄虚作假情形， 我方愿放弃中标并承担因此所引起的一切法 律后果。 特此承诺 供应商（电子公章）： 法定代表人（负责人）或供应商代表（签字或电子印章）： 日期： 年 月 日 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 94 注：供应商须在响应文件中按以上模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文 件要求，按无效响应处理。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 95 中小企业声明函格式（若有的话，以包为单位分别填写） 中小企业声明函（工程） 本公司 （联合体） 郑重声明， 根据 《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库 〔2020〕 46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采 购活动， 工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。 相关企业 （含联合体中的中小企 业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名 称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名 称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； …… 以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大 企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业 可不填报。 供应商全称（单位电子签章）： 签署日期： 年 月 日 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可 不填报 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 96 残疾人福利性单位声明函格式（以包为单位分别填写）（如涉及） 残疾人福利性单位声明函 本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人 福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目 （项目编号： __________________） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾 人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 企业名称（盖章）： 日期： 注：中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构随中标结果同时公告其《残疾 人福利性单位声明函》 监狱企业证明文件格式（以包为单位分别填写）（如涉及） 监狱企业证明文件 本单位郑重声明， 根据 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加 单 位的 项目采购活动提供本单位提供的服务，或者提供其他监狱企业的服务。 附：监狱企业证明文件 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 企业名称（盖章）： 日期： 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 97 商务、技术部分目录 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 98 商务部分文件部分格式 磋商 函 （格式） ： (供应商全称)授权 (供应商代表姓名) (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的 (项目名称、项目编号、 包号)磋商的有关活动，并对此项目进行响应。为此： 1、我方同意在本项目磋商文件中规定的磋商日起的有效期内90个日历天遵守本响应文 件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。 2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供 应商应当具备的全部条件。 3、提供磋商供应商须知规定的全部响应文件。 4、按磋商文件要求提供和交付的服务的磋商报价详见报价一览表。 5、我方承诺：完全理解磋商报价超过磋商时公布的预算金额时，磋商响应将被拒绝。 6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。 7、承诺完全满足磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条 款偏离表中予以明确特别说明。 8、保证遵守磋商文件的规定。 9、如果在磋商后规定的投标有效期内撤回投标，我方的磋商保证金可被贵方没收。 10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的磋商响应。 11、我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要， 我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。 12、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件修改书（如有的话）、 参考资料及有关附件，确认无误。 13、 我方承诺： 采购人若需追加采购本项目竞争性磋商文件所列货物及相关服务的， 在 不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务。 14、 我方将严格遵守 《中华人民共和国政府采购法》 的有关规定， 若有下列情形之一的， 将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参 加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊 销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （1）提供虚假材料谋取成交的； （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （3）与采购人、其他供应商恶意串通的； （4）公开报价后撤回报价的； （5）在磋商期间，影响集采机构或磋商小组的任何活动的； 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 99 （6） 成交后未按本竞争性磋商文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它 协议的； （7）供应商未按竞争性磋商文件规定和合同约定履行义务的。 （8）违犯法律法规规定的其它行为。 所有有关本报价的一切往来联系方式为： 地址： 邮编： 电话： 传真： 供应商代表姓名： 供应商代表联系电话： （办公） （移动） E-mail： 供应商（电子公章）： 法定代表人（负责人）或供应商代表（签字或电子印章）： 日期： 年 月 日 注：除可填报项目外，对本报价函的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致 该报价被拒绝。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 100 法定代表人（负责人）身份证明书（格式） 单位名称： 单位性质： 成立时间： 年 月 日 经营期限： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系： （供应商名称）的法定代表人（负责人）。 特此证明。 供应商（电子公章）： 日 期： （法定代表人（负责人）身份证正反两面原件扫描件） 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 101 法定代表人（负责人）授权委托书 （格式） ： 本授权书声明： 注册于 （供应商住址） 的 （供应商名称） 法定代表人（负责人） （法定代表人（负责人）姓名、职务）代表本公司授权 在下面签字的 （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的 项目，项目编号： ，包号： ，以本公司名义处理一切与 之有关的事务。 本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。 法定代表人（负责人）签字或电子印章： 供应商代表签字或电子印章： 供应商（电子公章）： （法定代表人（负责人）和供应商代表身份证正反两面原件扫描件） 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 102 报价一览表格式 项目名称、包号： 项目编号： 供应商名称： 货币：人民币/元 总报价 大写： 小写： 合同履行期限： 其他说明 说明： 1、供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应 指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。 2、若单个序号的服务内容中包含多个，可自行设计报价明细表。 3、 开标记录表内容与电子版响应文件中报价一览表内容不一致的,以电子版响应文件为 准。 供应商（电子公章）： 法定代表人（负责人）或供应商代表（签字或电子印章）： 日期： 年 月 日 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 103 商务技术响应及偏离表（格式） 项目名称、包号： 项目编号： 供应商名称： 序号 磋商文件商务、技术服务规范要求 响应文件对应规范 偏离情况 备注 … 供应商（电子公章）： 法定代表人（负责人）或供应商代表（签字或电子印章）： 日期： 年 月 日 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 104 已标价工程量清单 已标价工程量清单报价总价必须经造价师签字并加盖执业专用章， 如委托造价咨询机构编制 已标价工程量清单，响应文件文件中还需附委托合同及造价工程师的证书。 备注：已标价工程量清单的全部内容须在商务技术响应文件中提供。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 105 施工组织设计 供应商应根据磋商文件， 采用文字并结合图表形式， 参考以下要点编制本工程的施工组 织设计： （1）施工方案。 （2）保障措施。 （3）计划安排。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 106 附表一 拟投入本工程的主要施工设备表 附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三 劳动力计划表 附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五 施工总平面图 附表六 临时用地表 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 107 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 序 号 设备名 称 型号规 格 数 量 国别产 地 制造年 份 额定功 率 （KW） 生产能 力 用于施工部 位 备 注 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 108 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 序号 仪器设备名称 型号规格 数量 国别产地 制造年份 已使用台时数 用途 备注 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 109 附表三：劳动力计划表 单位：人 工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 110 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图 1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行 施工的各个关键日期。 2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。 附表五：施工总平面图 供应商应递交一份施工总平面图， 绘出现场临时设施布置图表并附文字说明， 说明临时 设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的 情况和布置。 附表六：临时用地表 用 途 面积（平方米） 位 置 需用时间 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 111 供应商近五年完成的部分同类型工程情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人联系人及电话 合同价格 开工日期 竣工日期 承担的工作 工程质量 项目经理 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 备注 备注：1、本表后附相关证明材料。 2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 112 供应商基本情况表 供应商名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 电 话 传 真 网 址 组织结构 法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工总人数： 企业资质等级 其中 项目经理 社会统一信用代 码 高级职称人员 注册资金 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号 技 工 供应商关联企业 情况（包括但不 限于与投标人法 定代表人为同一 人或者存在控 股、管理关系的 不同单位） 备注 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 113 项目管理机构配备情况表 职 务 姓 名 职 称 执业或职业资格证明 已承担在建 工程情况 证书名称 级 别 证号 专业 原服务单位 项目数 主要项目名 称 本表后人员相关证件 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 114 项目经理简历表 姓 名 性 别 年 龄 职 务 职 称 学 历 参加工作时间 担任项目经理年限 建造师注册证书编号 专 业 在建和近五年已完工程项目情况 建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工 日 期 在建或 已 完 工程 质量 注：1、本表后附相关证明证件及材料。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 115 政策性因数相关资料(格式)（如涉及） 聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函 本单位郑重声明，根据财政部国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的 通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，本单位为符合条件的单位，且本单位参加 单 位的 项目采购活动，由本单位提供物业服务，其中聘用建档立卡贫困人员达到公司员 工（含服务外包用工） %。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 附：物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 注：供应商为非聘用建档立卡贫困人员物业公司的，无需填写此声明函。 供应商名称（加盖单位公章）： 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 116 商品包装和快递包装承诺 本项目投标人现参与 项目（项目编号： ）的采购活动，本公司 承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装 政府采购需求标准（试行）》。 如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。 特此声明 供应商名称（加盖单位公章）： 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 117 节能产品明细表（如适用） 序号 产品 名称 制造商 产品 型号 节能产品认证证书号 认证证书有效截止日期 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的扫描件。 环境标志产品明细表（如适用） 序号 产品 名称 制造商 注册 商标 产品 型号 环境标志产品认证 证书号 认证证书 有效截止日期 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的扫描件。 承诺所投报的计算机预装正版操作系统， 软件产品为正版软件（如适用） 提供有效认证证书扫描件。 竞争性磋商文件 山西中盛辰鑫工程咨询有限公司 118 所响应信息安全产品属于 《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（如适用） 序号 产品 名称 制造商 注册 商标 产品 型号 认证证书 证书号 认证证书 有效截止日期 提供有效认证证书的扫描件。 山西省创新产品和服务推荐清单（如适用） 序号 产品 名称 制造商 注册 商标 产品 型号 认证证书 证书号 认证证书 有效截止日期 提供有效证明文件的扫描件。

山西转型综合改革示范区建设 工程管理与公用服务中心建设 项目“ 三通一平” 零星工程 （临时道路、场地平整等工程 ）施工 工程 封—1 招 标 工 程 量 清 单 招 标 人： (单位盖章) 造价咨询人： (单位盖章) 年 月 日 山西转型综合改革示范 区建设工程管理与公用 服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程 （临时道路、场地平整 等工程）施工 工程 招标工程量清单 扉—1 招 标 人： 造价咨询人： (单位盖章) (单位公章) 法定代表人 或其授权人： 法定代表人 或其授权人： (签字或盖章) (签字或盖章) 编 制 人： 复 核 人： (造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章) 编 制 时 间： 复 核 时 间： 总 说 明 工程名称： 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建设项目“ 三通 一平” 零星工程（临时道路、场地平整等工程）施工 第 1 页 共 1 页 表-01 一、工程概况 本工程为山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建设项目“ 三 通一平” 零星工程（临时道路、场地平整等工程）施工。 二、编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)； 2、本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料； 3、其他相关资料。 三、其他说明 1、本工程为全费用清单单价计价模式，全部以1为单位计量数量。 四、编制结果 1、详见工程量清单 2、实际施工中若出现清单中未列项内容，按照实际施工内容结合相关清单定额及 取费等予以计取。 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 1 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 场地平整 围挡 1 01B001 施工围挡 1.采用0.4MM压型彩钢瓦 围挡，高度2.5m，顶部 弯折100MM 2.立柱、横梁、斜撑采 用B50*30*3钢管，立柱 间距3m，横梁共3道，斜 撑为0.2m短立柱，斜撑 长1.7m 3.符合建设工程绿色文 明工地标准 4.暂估价68 元/平米（全费用综合单 价） 5.具体做法详见设计图 纸 m2 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 2 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 2 01B002 施工围挡 1.采用0.4MM压型彩钢瓦 围挡，高度4m； 2.立柱采用φ203*8，φ 159*7两道立柱制作安装 间距0.84m，系杆、斜撑 采用φ83*5制作安装， 立柱间距3m，横梁间距1 m共3道，上部采用一道 斜撑固定。 3.立柱基础尺寸：1.8*2 *0.5采用C20商品混凝土 （含挖土、支模等）； 4.围挡底部采用砖砌筑 填充； 5.符合建设工程绿色文 明工地标准； 6.暂 估价230元/平米（全费 用综合单价） 7.具体做法详见设计图 纸 m2 1 场地平整 3 010101001 001 平整场地 1.机械平整场地 m2 1 4 010101001 002 平整场地 1.机械原土碾压1遍 m2 1 5 040101001 002 清表土方 1.土壤类别:三类土 2.清表土方包含农作物 、草根、污土 3.清表土方 m3 1 临时道路 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 3 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 6 040202015 001 水泥稳定碎( 砾）石 1.水泥稳定碎石基层 2.厚度20cm 3.水泥含量5% 4.水泥碎石（砂）混合 料从加工厂到施工工地的 场外运输费用自行考虑 m2 1 7 040202015 002 水泥稳定碎( 砾）石 1.水泥稳定碎石基层厚 度每增减1cm 2.水泥含量5% 3.水泥碎石（砂）混合 料从加工厂到施工工地的 场外运输费用自行考虑 m2 1 8 040202002 001 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含 灰量10%） 2.厚度20cm 3.利用原土 m2 1 9 040202002 002 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含 灰量10%） 厚度每增减1 cm 2.利用原土 m2 1 10 040202002 003 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含 灰量12%） 2.厚度20cm 3.利用原土 m2 1 11 040202002 004 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含 灰量12%） 厚度每增减1 cm 2.利用原土 m2 1 12 040202002 005 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含 灰量14%） 2.厚度20cm 3.利用原土 m2 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 4 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 13 040202002 006 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含 灰量14%） 厚度每增减1 cm 2.利用原土 m2 1 14 040201006 001 碎石垫层 1.道路碎石垫层 2.垫层厚度：30cm以内 m3 1 15 040201006 002 砂砾垫层 1.道路天然砂砾垫层 2.垫层厚度：30cm以内 m3 1 16 040201006 003 矿渣垫层 1.道路矿渣垫层 2.垫层厚度：30cm以内 m3 1 17 040203007 001 水泥混凝土 1.C25水泥混凝土路面 2.厚度20cm 3.含路面养护 m2 1 18 040203007 002 水泥混凝土 1.C25水泥混凝土路面 2.厚度15cm 3.含路面养护 m2 1 19 040203007 003 水泥混凝土 1.C25水泥混凝土路面 2.厚度18cm 3.含路面养护 m2 1 20 040203007 004 水泥混凝土 1.C25水泥混凝土路面 2.厚度22cm 3.含路面养护 m2 1 21 040203007 005 水泥混凝土 1.C25水泥混凝土路面 2.厚度24cm 3.含路面养护 m2 1 22 040203007 006 水泥混凝土 1.C25水泥混凝土路面 2.厚度25cm 3.含路面养护 m2 1 23 040203007 007 水泥混凝土 1.C25水泥混凝土路面 2.厚度每增减1cm 3.含路面养护 m2 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 5 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 24 040203006 001 沥青混凝土 1.中粒式沥青混凝土路 面 机械摊铺 2.厚度;4cm 3.拌和、运输、铺筑、 碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 25 040203006 002 沥青混凝土 1.中粒式沥青混凝土路 面 机械摊铺 2.厚度;5cm 3.拌和、运输、铺筑、 碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 26 040203006 003 沥青混凝土 1.中粒式沥青混凝土路 面 机械摊铺 2.厚度;6cm 3.拌和、运输、铺筑、 碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 27 040203006 004 沥青混凝土 1.中粒式沥青混凝土路 面 机械摊铺 2.厚度;每增减1cm 3.拌和、运输、铺筑、 碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 28 040203006 005 沥青混凝土 1.细粒式沥青混凝土路 面 2.厚度;机械摊铺3cm 3.拌和、运输、铺筑、 碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 29 040203006 006 沥青混凝土 1.细粒式沥青混凝土路 面 2.厚度;机械摊铺4cm 3.拌和、运输、铺筑、 碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 6 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 30 040203006 007 沥青混凝土 1.细粒式沥青混凝土路 面 2.厚度;机械摊铺5cm 3.拌和、运输、铺筑、 碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 31 040203006 008 沥青混凝土 1.细粒式沥青混凝土路 面 2.厚度;机械摊铺每增减 0.5cm 3.拌和、运输、铺筑、 碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 32 040203006 009 沥青混凝土 1.粗粒式沥青混凝土路 面 2.厚度;6cm 3.拌和、运输、铺筑、 碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 33 040203006 010 沥青混凝土 1.粗粒式沥青混凝土路 面 2.厚度;7cm 3.拌和、运输、铺筑、 碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 34 040203006 011 沥青混凝土 1.粗粒式沥青混凝土路 面 2.厚度;8cm 3.拌和、运输、铺筑、 碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 35 040203006 012 沥青混凝土 1.粗粒式沥青混凝土路 面 2.厚度;每增减1cm 3.拌和、运输、铺筑、 碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 7 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 土方工程 36 010103001 001 买土方 1.买土及回运 2.完全综合单价23元/m³ （虚方） 3.运距自行考虑 m3 1 37 010101002 001 挖一般土方 1.挖掘机挖土方 2.土壤类别：综合考虑 3.挖土深度：自行考虑 m3 1 38 010101002 002 挖一般土方 1.人工挖一般土方 2.土壤类别：综合考虑 3.挖土深度：自行考虑 m3 1 39 010103001 002 买建筑垃圾 1.买建筑垃圾及回运 2.完全综合单价23元/m³ （虚方） 3.运距自行考虑 m3 1 40 040103001 001 回填建筑垃圾 1.机械回填建筑垃圾（ 不含建筑垃圾材料费） 2.运距自行考虑 3.压实度：满足施工需 求 m3 1 41 040103001 002 机械回填土 1.机械回填土 2.压实度，满足施工需 求 3.填方材料品种：原土 m3 1 42 040103001 003 人工回填土 1.人工回填土 2.压实度，满足施工需 求 3.填方材料品种：原土 m3 1 43 040103001 004 土方场内倒运 1.利用现场土回填的土 方场内倒运 2.完全综合单价9元/m³ （虚方） m3 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 8 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 44 040103002 002 余方弃置 1.土方外运 2.工程量2000m³以内 3.运距自行考虑 4.完全综合单价32元/m³ m3 1 45 040103002 003 余方弃置 1.土方外运 2.工程量2000m³以上100 00m³以内 3.运距自行考虑 4.完全综合单价28元/m³ m3 1 46 040103002 004 余方弃置 1.土方外运 2.工程量10000m³以外 3.运距自行考虑 4.完全综合单价23元/m³ m3 1 拆除项目 土建部分 47 041001001 001 拆除路面 1.机械拆除路面及基层 m3 1 48 041001002 001 拆除人行道 1.人工拆除人行道板 2.混凝土板 3.厚度综合考虑 m2 1 49 041001002 002 拆除人行道 1.人工拆除人行道板 2.石质板 3.厚度综合考虑 m2 1 50 041001004 001 铣刨路面 1.铣刨沥青路面 2.厚度5CM以内 m2 1 51 041001004 002 铣刨路面 1.铣刨沥青路面 2.厚度10CM以内 m2 1 52 041001004 003 铣刨路面 1.铣刨沥青路面 2.厚度15CM以内 m2 1 53 041001005 001 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除混凝土路侧 石，拆除后考虑回收利用 m 1 54 041001005 002 拆除侧、平( 缘）石 1.1.1.人工拆除石质侧 石，拆除后考虑回收利用 m 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 9 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 55 041001005 003 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除混凝土缘石 ，拆除后考虑回收利用 m 1 56 041001005 004 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除石质缘石， 拆除后考虑回收利用 m 1 57 041001005 005 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除砖缘石，拆 除后考虑回收利用 m 1 58 041001005 006 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除混凝土侧平 石，拆除后考虑回收利用 m 1 59 041001005 007 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除石质侧平石 ，拆除后考虑回收利用 m 1 60 041001001 002 拆除路面 1.人工拆除混凝土路面 2.厚度20CM m2 1 61 041001001 003 拆除路面 1.人工拆除沥青路面 2.厚度10CM m2 1 62 041001005 008 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除石质侧石， 拆除后考虑回收利用 m 1 63 041001007 001 拆除砖石结构1.人工拆除砖砌体，砖 考虑回收利用 m3 1 64 041001007 002 拆除砖石结构1.人工拆除石砌体 m3 1 65 041001008 001 拆除混凝土结 构 1.人工拆除拆除混凝土 结构 m3 1 66 041001008 002 拆除混凝土结 构 1.人工拆除拆除钢筋混 凝土结构 m3 1 67 041001008 003 拆除混凝土结 构 1.机械拆除拆除钢筋混 凝土结构 m3 1 68 041001008 004 拆除混凝土结 构 1.机械拆除混凝土结构 m3 1 69 011613001 001 灯具拆除 1.普通灯具拆除 2.破坏性拆除 套 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 10 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 70 041001006 001 拆除管道 1.拆除混凝土管道φ450 mm以内 2.不考虑回收利用 3.破坏性拆除 m 1 71 041001006 002 拆除管道 1.拆除混凝土管道φ600 mm以内 2.不考虑回收利用 3.破坏性拆除 m 1 72 041001006 003 拆除管道 1.拆除混凝土管道φ100 0mm以内 2.不考虑回收利用 3.破坏性拆除 m 1 73 041001006 004 拆除管道 1.拆除金属管道φ800mm 以内 2.机械拆除 3.不考虑回收利用 4.破坏性拆除 m 1 74 041001006 005 拆除管道 1.拆除金属管道 φ400 mm以内 2.人工拆除 3.不考虑回收利用 4.破坏性拆除 m 1 75 011601001 001 房屋整体拆除1.房屋整体拆除 2.单层砖混结构 m2 1 76 011601001 002 房屋整体拆除1.房屋整体拆除 2.6层以内框架结构 m2 1 77 011615001 001 开孔（打洞）1.开孔打洞 2.开洞尺寸300mm以内 个 1 78 04B004 钢材回收 1.钢材考虑回收 2.含拆除后的围挡、构 筑物内钢筋及金属管道等 kg 1 安装部分 79 041001006 006 拆除管道 1.材质:铸铁给水管拆除 2.管径:75mm以内 m 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 11 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 80 041001006 007 拆除管道 1.材质:铸铁给水管拆除 2.管径:100mm以内 m 1 81 041001006 008 拆除管道 1.材质:铸铁给水管拆除 2.管径:150mm以内 m 1 82 041001006 009 拆除管道 1.材质:铸铁给水管拆除 2.管径:250mm以内 m 1 83 041001006 010 拆除管道 1.材质:塑料给水管道拆 除 2.管径:Φ100mm以内 m 1 84 041001006 011 拆除管道 1.材质:塑料给水管道拆 除 2.管径:Φ125mm以内 m 1 85 041001006 012 拆除管道 1.材质:塑料给水管道拆 除 2.管径:Φ150mm以内 m 1 86 041001006 013 拆除管道 1.材质:塑料给水管道拆 除 2.管径:Φ200mm以内 m 1 87 04B005 钢材回收 1.钢材考虑回收 2.含拆除后的围挡、构 筑物内钢筋及金属管道等 kg 1 环境整治 88 04B001 覆盖防尘绿网1.覆盖防尘绿网（6针20 0目） m2 1 文明交通治理 89 04B002 安装广角镜 1.安装广角镜 2.规格：直径φ800mm（ 成膜生产），立柱2.5m 钢管 3.镜面材料：三防镜面+ 定位，钢管+活动绞 套 1 90 040205018 001 警示柱 1.类型:人行道步桩柱 2.材料品种:钢管 根 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 12 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 91 040205012 001 隔离护栏 1.规格、型号:H690 2.材料说明：护栏栅片 采用Φ18钢筋，底管为6 0*40*4方管，立柱为80* 80*4方管； 3.底座尺寸:420*300; 4.护栏栅片及立柱采用 白色喷塑处理；喷塑前， 整体经化学药剂或抛丸进 行除锈，钢材表面露出金 属本色； 5.铸铁底座采用黑色防 锈漆进行表面处理，红色 防锈漆进行字体涂刷； 6.铁护栏H690暂定为135 元/m（不含税材料价） m 1 92 040205012 002 隔离护栏 1.规格、型号:H690-H13 30 2.材料说明：护栏栅片 采用Φ18钢筋，底管为6 0*40*4方管，立柱为80* 80*4方管； 3.底座尺寸:420*300; 4.护栏栅片及立柱采用 白色喷塑处理；喷塑前， 整体经化学药剂或抛丸进 行除锈，钢材表面露出金 属本色； 5.铸铁底座采用黑色防 锈漆进行表面处理，红色 防锈漆进行字体涂刷； 6.具体做法详见图纸。 7.铁护栏H690-H1330暂 定为225元/m（不含税材 料价） m 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 13 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 93 040205012 003 隔离护栏 1.规格、型号:H1330 2.材料说明：护栏栅片 采用Φ18钢筋，底管为6 0*40*4方管，立柱为80* 80*4方管； 3.底座尺寸:420*300; 4.护栏栅片及立柱采用 白色喷塑处理；喷塑前， 整体经化学药剂或抛丸进 行除锈，钢材表面露出金 属本色； 5.铸铁底座采用黑色防 锈漆进行表面处理，红色 防锈漆进行字体涂刷。 6.铁护栏H1330暂定为24 5元/m（不含税材料价） m 1 临时道路及现 状道路导改 94 040204002 001 人行道块料铺 设 1.人行道板铺设（干砌 混凝土人行道板 规格边 长×边长×厚度(cm)40 ×40×7） 2.100mm厚C15混凝土垫 层 m2 1 95 010403003 001 石挡土墙 1.石料种类、规格:毛石 2.砂浆强度等级、配合 比:M5混合砂浆 m3 1 96 040103001 007 回填路基 1.外购山皮石回填路基 （含购买山皮石费用） 2.运距自行考虑 m3 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 14 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 97 040103001 008 回填路基 1.土凝岩回填路基 2.基层厚度20cm 3.含土凝岩量10% 4.土凝岩按暂估价1200 元/t（不含税材料价） 计入 5.利用原土 m3 1 98 040202001 001 路床(槽）整 形 1.路床整形 2.清理路基回填段草皮 （不含外运） m2 1 99 010401003 001 实心砖墙 1.机红砖砌体 2.M7.5水泥砂浆砌筑 m3 1 防汛工程 100 040101005 001 挖淤泥、流砂1.人工挖淤泥、流砂 m3 1 101 040101005 003 挖淤泥、流砂1.机械挖淤泥、流砂 m3 1 102 040101005 002 人工掏挖井、 池淤泥 检查 井、雨水口 1.人工掏挖井、池淤泥 检查井、雨水口 m3 1 道路养护 103 040202002 007 道路洒水 1.道路洒水养护 m2 1 104 040402017 001 道路灌缝 1.道路沥青路面灌缝 m 1 105 040402017 002 道路灌缝 1.道路混凝土路面灌缝 m 1 106 040202002 008 泛油养护 1.修复面层：撒碎石2-6 MM m2 1 107 040202002 009 修复面层 1.修复面层：级配砾石 补坑 2.2.5cm以内 m2 1 108 040202002 010 修复面层 1.修复面层:磨耗层罩面 m2 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 15 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 109 040202002 011 修复面层 1.修复面层：龟裂面层 处理玻璃纤维布 m2 1 110 040202002 012 修复面层 1.修复面层：龟裂面层 处理土工布 m2 1 道路标线 111 011502007 001 粘贴反光条 1.粘贴反光条 ㎡ 1 112 04B003 安装减速带 1.安装减速带 2.规格:1000*350*40mm m 1 113 040205006 001 标线 冷喷（白、黄色）标线 m2 1 114 040205007 001 安装标志牌 1.安装小型标志牌 2.规格：1m2以内 套 1 115 040205003 001 标杆 1.类型:标志牌立杆 2.材质:柱式标杆 3.规格尺寸:镀锌钢管50 *50*3 4.高度:2m 根 1 临时绿化 土方回填 116 050101009 001 种植土回（换 ）填 1.回填土质要求：符合 种植土土质要求 2.含买土价格 3.完全综合单价25元/m³ m3 1 苗木移栽 117 050101004 001 起挖乔木 1.起挖乔木 2.土球直径50cm以内 株 1 118 050102001 001 栽植乔木 1.栽植乔木 2.乔木胸径6cm以内 株 1 119 050101004 002 起挖乔木 1.起挖乔木 2.土球直径60cm以内 株 1 120 050102001 002 栽植乔木 1.栽植乔木 2.乔木胸径6-8cm以内 株 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 16 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 121 050101004 003 起挖乔木 1.起挖乔木 2.土球直径70cm以内 株 1 122 050102001 003 栽植乔木 1.栽植乔木 2.乔木胸径8-10cm以内 3.树木支撑 株 1 123 050101004 004 起挖乔木 1.起挖乔木 2.土球直径80cm以内 株 1 124 050102001 004 栽植乔木 1.栽植乔木 2.乔木胸径10-12cm以内 株 1 125 050101003 001 起挖灌木 1.起挖灌木 2.土球直径30cm以内 株 1 126 050102002 001 栽植灌木 1.栽植灌木 2.灌木规格：地径4-6cm 株 1 127 050101003 002 起挖灌木 1.起挖灌木 2.土球直径40cm以内 株 1 128 050102002 002 栽植灌木 1.栽植灌木 2.灌木规格：地径6-8cm 株 1 129 050101003 003 起挖灌木 1.起挖灌木 2.土球直径50cm以内 株 1 130 050102002 003 栽植灌木 1.栽植灌木 2.灌木规格：地径8-10 cm 株 1 131 050101003 004 起挖绿篱 1.起挖绿篱 2.高度：60cm以内 m2 1 132 050102005 001 栽植绿篱 1.栽植绿篱 2.苗木规格：40cm m2 1 种植苗木 133 01B036 乔木养护 1.乔木养护（苗木单价 ＞500元/颗） 2.苗木成活养护和保存 养护，按二年考虑 株 1 134 01B037 乔木养护 1.乔木养护（苗木单价 ≤500元/颗） 2.苗木成活养护和保存 养护，按二年考虑 株 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 17 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 135 050102001 005 栽植乔木 1.种类:北京杨 2.胸径或干径:胸径8-10 cm，冠径≥1.2m 3.分支点：≥2.8 4.主枝树：第一层主枝3 -5，均匀分布 株 1 136 050102001 006 栽植乔木 1.种类:枣树 2.胸径或干径:胸径8-10 cm，冠径≥1.5m， 3.分支点：≥2.2 4.主枝树：第一层主枝3 -5，均匀分布 株 1 137 050102001 007 栽植乔木 1.种类:枣树 2.胸径或干径:胸径10-1 2cm，冠径≥2.3m， 3.分支点：≥2.2 4.主枝树：第一层主枝3 -5，均匀分布 株 1 138 050102001 008 栽植乔木 1.种类:国槐 2.胸径或干径:干径6-8 cm，冠径≥0.8m， 3.分支点：≥2.6 4.主枝树：主枝3-5，均 匀分布 株 1 139 050102001 009 栽植乔木 1.种类:国槐 2.胸径或干径:胸径8-10 cm，冠径≥1.5m， 3.分支点：≥2.6 4.主枝树：主枝3-5，均 匀分布 株 1 140 050102001 010 栽植乔木 1.种类:国槐 2.胸径或干径:胸径10-1 2cm，冠径≥2m， 3.分支点：≥2.6 4.主枝树：主枝3-5，均 匀分布 株 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 18 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 141 050102001 011 栽植乔木 1.种类:国槐 2.胸径或干径:胸径12-1 5cm，冠径≥2.5m， 3.分支点：≥2.6 4.主枝树：主枝3-5，均 匀分布 株 1 142 050102001 012 栽植乔木 1.种类:竹柳 2.胸径或干径:胸径6-8 cm，冠径≥1m， 3.分支点：≥1.8 4.主枝树：主枝3-5，均 匀分布 株 1 143 050102001 013 栽植乔木 1.种类:榆树 2.胸径或干径:胸径8-10 cm，冠径≥1m， 3.分支点：≥2.5 4.主枝树：主枝3-5，均 匀分布 株 1 144 050102001 014 栽植乔木 1.种类:榆树 2.胸径或干径:胸径10-1 2cm，冠径≥1.2m， 3.分支点：≥2.5 4.主枝树：主枝3-5，均 匀分布 株 1 145 050102001 015 栽植乔木 1.种类:榆树 2.胸径或干径:胸径12-1 5cm，冠径≥2.5m 3.分支点：≥2.5 4.主枝树：主枝3-5，均 匀分布 株 1 146 050102001 016 栽植乔木 1.种类:山楂树 2.地径:地径6-8cm， 3.冠径：≥1.5m 4.主枝树：3-5个 5.主干高：60-80cm 株 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 19 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 147 050102001 017 栽植乔木 1.种类:山楂树 2.地径:地径8-10cm， 3.冠径：≥1.8m 4.主枝树：3-5个 5.主干高：60-80cm 株 1 148 050102001 018 栽植乔木 1.种类:山楂树 2.地径:地径10-12cm， 3.冠径：≥2m 4.主枝树：3-5个 5.主干高：60-80cm 株 1 149 050102001 019 栽植乔木 1.种类:山楂树 2.地径:地径12-15cm， 3.冠径：≥2.5m 4.主枝树：3-5个 5.主干高：60-80cm 株 1 150 050102001 020 栽植乔木 1.种类:白皮松 2.苗木规格:苗高2.5-3m ,地径7-8cm，冠径1.5-1 .8m 3.枝下高：≤40cm 株 1 151 050102001 021 栽植乔木 1.种类:白皮松 2.苗木规格:苗高3-3.5m ,地径7-8cm，冠径1.9-2 .3m 3.枝下高：≤40cm 株 1 152 050102001 022 栽植乔木 1.种类:油松 2.苗木规格:苗高≥3m, 地径7-8cm，冠径≥1.3m 3.枝下高：≤60cm 株 1 153 050102001 023 栽植乔木 1.种类:油松 2.苗木规格:苗高≥3.5m ,地径8-10cm，冠径≥1. 8m 3.枝下高：≤80cm 株 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 20 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 154 05B005 灌木养护 1.灌木养护 2.苗木成活养护和保存 养护，按二年考虑 3.完全综合单价10元/株 株 1 155 050102002 004 栽植灌木 1.种类:桧柏球 2.苗木规格:修剪后高度 60-80cm（球径60-80cm ） 株 1 156 050102002 005 栽植灌木 1.种类:桧柏球 2.苗木规格:修剪后高度 80-100cm（球径80-100 cm） 株 1 157 050102002 006 栽植灌木 1.种类:丁香 2.冠丛高:100cm-150cm (主枝数6-10），冠径≥ 0.6m 株 1 158 050102002 007 栽植灌木 1.种类:丁香 2.冠丛高:高度150-200 cm(主枝数6-10），冠径 ≥1m 株 1 159 050102002 008 栽植灌木 1.种类:山桃 2.苗木规格:地径4-6cm ，冠径≥1m 3.主枝树：3-5个 4.主干高：60-80cm 株 1 160 050102002 009 栽植灌木 1.种类:金叶槐球 2.苗木规格:干高1.1-1. 4m（球高度≥0.6m，冠 径≥0.8m） 株 1 161 050102002 010 栽植灌木 1.种类:金叶榆球 2.苗木规格:干高1.1-1. 4m，（球高度≥0.8m， 冠径≥1m） 株 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 21 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 162 05B006 绿篱养护 1.绿篱养护 2.苗木成活养护和保存 养护，按二年考虑 3.完全综合单价16元/㎡ m2 1 163 050102005 002 栽植绿篱 1.种类:胶东卫矛 2.篱高:40-60cm 3.蓬径：≥15cm 4.单株主枝：≥6 m2 1 164 050102005 003 栽植绿篱 1.种类:金叶榆 2.篱高:40-60cm 3.蓬径：≥15cm 4.单株主枝：≥6 m2 1 165 050102005 004 栽植绿篱 1.种类:砂地柏 2.篱高:40-60cm 3.蓬径：≥30cm 4.单株主枝：≥3个 m2 1 166 050102012 001 铺种草皮 1.铺种草皮 m2 1 167 050102013 001 喷播植草(灌 木）籽 1.喷播植草籽 m2 1 168 05B007 草坪养护 1.草坪养护 2.苗木成活养护和保存 养护，按二年考虑 m2 1 砍伐树木 169 050101001 001 砍伐乔木 1.砍伐苗木 2.苗木规格：30cm以内 株 1 170 050101001 002 砍伐乔木 1.砍伐苗木 2.苗木规格：30cm以外 株 1 171 050101002 001 挖树根(蔸) 1.挖树根 2.苗木规格：30cm以内 株 1 172 050101002 002 挖树根(蔸) 1.挖树根 2.苗木规格：30cm以外 株 1 日常维修 土建部分 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 22 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 拆除工程 道路拆除工程 173 041001003 004 拆除基层 人工拆除道路基层 1.材质: 碎(砾)石基层 2.厚度:暂定15cm m2 1 174 041001003 005 拆除基层 人工拆除道路基层 1.材质: 片(块)石基层 2.厚度:暂定20cm m2 1 175 041001003 006 拆除基层 人工拆除道路基层 1.材质: 矿渣基层 2.厚度:暂定15cm m2 1 176 041001003 007 拆除基层 人工拆除道路基层 1.材质: 砂砾煤渣基层 2.厚度:暂定15cm m2 1 177 041001003 008 拆除基层 人工拆除道路基层 1.材质:多合土 无骨料 基层 2.厚度:暂定15cm m2 1 178 041001003 009 拆除基层 人工拆除道路基层 1.材质:多合土 有骨料 基层 2.厚度:暂定15cm m2 1 179 041001003 010 拆除基层 人工拆除道路面层 1.材质:沥青类路面面层 2.厚度:7cm以内 m2 1 180 041001003 011 拆除基层 人工拆除道路面层 1.材质:沥青类路面面层 2.厚度:7cm以外 m2 1 181 041001003 012 拆除基层 1.人工拆除水泥混凝土 面层（有筋） 2.厚度:暂定15cm m2 1 182 041001003 013 拆除基层 1.人工拆除水泥混凝土 面层（无筋） 2.厚度:暂定15cm m2 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 23 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 183 041001002 003 拆除人行道 人工拆除人行道板 1.材质:混凝土 2.厚度:综合考虑 m2 1 184 041001002 004 拆除人行道 人工拆除人行道板 1.材质:石质板 2.厚度:综合考虑 m2 1 185 041001002 005 拆除人行道 人工拆除人行道板 1.材质:普通黏土砖 2.厚度:综合考虑 3.铺贴方式：平铺 m2 1 186 041001002 006 拆除人行道 人工拆除人行道板 1.材质:普通黏土砖 2.厚度:综合考虑 3.铺贴方式：侧铺 m2 1 187 041001002 007 拆除人行道 人工拆除人行道板 1.材质:普通黏土砖 2.厚度:综合考虑 3.铺贴方式：立铺 m2 1 188 041001005 009 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除混凝土路侧 石，拆除后考虑回收利用 m 1 189 041001005 010 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除石质侧石， 拆除后考虑回收利用 m 1 190 041001005 011 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除混凝土侧平 石，拆除后考虑回收利用 m 1 191 041001005 012 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除砖缘石，拆 除后考虑回收利用 m 1 192 041001005 013 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除混凝土缘石 ，拆除后考虑回收利用 m 1 193 041001005 014 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除石质缘石， 拆除后考虑回收利用 m 1 拆除砖石结构 、混凝土结构 、井 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 24 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 194 041001007 003 拆除砖石结构 人工拆除砖砌井 1.结构形式:砖砌井深3m 内 2.砖考虑回收利用 m3 1 195 041001007 004 拆除砖石结构 人工拆除砖砌井 1.结构形式:砖砌井深4m 内 2.砖考虑回收利用 m3 1 196 041001007 005 拆除砖石结构 人工拆除砖砌井 1.结构形式:砖砌井深4m 外 m3 1 197 041001007 006 拆除砖石结构 人工拆除石砌井 1.结构形式:石砌井深3m 内 m3 1 198 041001007 007 拆除砖石结构 人工拆除石砌井 1.结构形式:石砌井深4m 内 m3 1 199 041001007 008 拆除砖石结构 人工拆除石砌井 1.结构形式:石砌井深4m 外 m3 1 修复工程 修复基层 200 040202002 013 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含 灰量10%） 2.厚度20cm 3.利用原土 m2 1 201 040202002 014 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含 灰量10%） 厚度每增减1 cm 2.利用原土 m2 1 202 040202002 015 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含 灰量12%） 2.厚度20cm 3.利用原土 m2 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 25 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 203 040202002 016 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含 灰量12%） 厚度每增减1 cm 2.利用原土 m2 1 204 040202002 017 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含 灰量14%） 2.厚度20cm 3.利用原土 m2 1 205 040202002 018 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含 灰量14%） 厚度每增减1 cm 2.利用原土 m2 1 206 040202004 001 石灰、粉煤灰 、土 石灰、粉煤灰、土基层 1.材料名称：石灰、粉 煤灰、土 2.配合比: 石灰:粉煤灰 :土 12:35:53 3.厚度:20cm 4.利用原土 m2 1 207 040202004 002 石灰、粉煤灰 、土 石灰、粉煤灰、土基层 1.材料名称：石灰、粉 煤灰、土 2.配合比: 石灰:粉煤灰 :土 12:35:53 3.厚度:每增减1cm 4.利用原土 m2 1 208 040202004 003 石灰、粉煤灰 、土 石灰、粉煤灰、土基层 1.材料名称：石灰、粉 煤灰、土 2.配合比: 石灰:粉煤灰 :土 8:80:12 3.厚度:20cm 4.利用原土 m2 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 26 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 209 040202004 004 石灰、粉煤灰 、土 石灰、粉煤灰、土基层 1.材料名称：石灰、粉 煤灰、土 2.配合比: 石灰:粉煤 灰:土 8:80:12 3.厚度:每增减1cm 4.利用原土 m2 1 210 040202009 001 砂砾石 天然砂基层 1.材料名称:天然砂砾 2.厚度:20cm m2 1 211 040202009 002 砂砾石 天然砂基层 1.材料名称:天然砂砾 2.厚度:每增减1cm m2 1 212 040202008 001 矿渣 矿渣基层 1.材料名称:矿渣 2.厚度:20cm m2 1 213 040202008 002 矿渣 矿渣基层 1.材料名称:矿渣 2.厚度:每增减1cm m2 1 214 040202011 001 碎石 碎石基层 1.材料名称:碎石 2.厚度:20cm m2 1 215 040202011 002 碎石 碎石基层 1.材料名称:碎石 2.厚度:每增减1cm m2 1 216 040202015 003 水泥稳定碎( 砾）石 1.修复基层 水泥稳定碎 石(砂)基层 厚度20cm 2.运距：自行考虑 m2 1 217 040202015 004 水泥稳定碎( 砾）石 1.修复基层 水泥稳定碎 石(砂)基层 厚度每增减 1cm 2.运距：自行考虑 m2 1 218 040202001 002 路床(槽）整 形 路床整形 1.清理路基回填段草皮 （不含外运） m2 1 修复面层 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 27 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 219 040203001 001 沥青表面处治1.修复面层 沥青表面处 治 乳化沥青 双层式 m2 1 220 040203003 001 透层、粘层 1.修复面层 粘层(结合) 油 乳化沥青 m2 1 221 040203003 002 透层、粘层 1.修复面层 透层油 乳 化沥青 m2 1 222 040203006 013 沥青混凝土 1.修复面层 粗粒式沥青 混凝土面层，暂按AC-25 考虑 2.厚度:机械摊铺6cm 3.工作内容:加工、运输 、铺筑、碾压 4.运距:自行考虑 m2 1 223 040203006 014 沥青混凝土 1.修复面层 粗粒式沥青 混凝土面层，暂按AC-25 考虑 2.厚度:机械摊铺7cm 3.工作内容:加工、运输 、铺筑、碾压 4.运距:自行考虑 m2 1 224 040203006 015 沥青混凝土 1.修复面层 粗粒式沥青 混凝土面层，暂按AC-25 考虑 2.厚度:机械摊铺8cm 3.工作内容:加工、运输 、铺筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 225 040203006 016 沥青混凝土 1.修复面层 粗粒式沥青 混凝土面层，暂按AC-25 考虑 2.厚度:机械摊铺每增减 1cm 3.工作内容:加工、运输 、铺筑、碾压 4.运距:自行考虑 m2 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 28 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 226 040203006 017 沥青混凝土 1.修复面层 中粒式沥青 混凝土，暂按AC-20考虑 2.厚度:机械摊铺4cm 3.工作内容:加工、运输 、铺筑、碾压 4.运距:自行考虑 m2 1 227 040203006 018 沥青混凝土 1.修复面层 中粒式沥青 混凝土，暂按AC-20考虑 2.厚度:机械摊铺5cm 3.工作内容:加工、运输 、铺筑、碾压 4.运距:自行考虑 m2 1 228 040203006 019 沥青混凝土 1.修复面层 中粒式沥青 混凝土面层，暂按AC-20 考虑 2.厚度:机械摊铺6cm 3.工作内容:加工、运输 、铺筑、碾压 4.运距:自行考虑 m2 1 229 040203006 020 沥青混凝土 1.修复面层 中粒式沥青 混凝土面层，暂按AC-20 考虑 2.厚度:机械摊铺每增减 1cm 3.工作内容:加工、运输 、铺筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 230 040203006 021 沥青混凝土 1.修复面层 细粒式沥青 混凝土，暂按AC-13考虑 2.厚度:机械摊铺3cm 3.工作内容:加工、运输 、铺筑、碾压 4.运距:自行考虑 m2 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 29 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 231 040203006 022 沥青混凝土 1.修复面层 细粒式沥青 混凝土，暂按AC-13考虑 2.厚度:机械摊铺4cm 3.工作内容:加工、运输 、铺筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 232 040203006 023 沥青混凝土 1.修复面层 细粒式沥青 混凝土，暂按AC-13考虑 2.厚度:机械摊铺5cm 3.工作内容:加工、运输 、铺筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 233 040203006 024 沥青混凝土 1.修复面层 细粒式沥青 混凝土，暂按AC-13考虑 2.厚度:机械摊铺每增减 0.5cm 3.工作内容:加工、运输 、铺筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 234 040203007 008 水泥混凝土 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm 3.工作内容:混凝土运输 、浇筑、养护 m2 1 235 040203007 009 水泥混凝土 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.工作内容:混凝土运输 、浇筑、养护 m2 1 236 040203007 010 水泥混凝土 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:每增减1cm 3.工作内容:混凝土运输 、浇筑、养护 m2 1 237 040402017 003 道路切缝 1.道路混凝土路面切缝8 cm m 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 30 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 翻修附属项目 238 040303001 001 混凝土垫层（ 人行道） 1.基础垫层：C15混凝土 m3 1 239 040204002 002 人行道块料铺 设 1.材料品种:花岗岩道板 2.铺砌方式：浆砌 3.石材厚度：50mm 4.结算时如利用旧料、 扣除主材费 m2 1 240 040204002 003 人行道块料铺 设 1.材料品种:花岗岩道板 2.铺砌方式：干砌 3.石材厚度：50mm 4.结算时如利用旧料、 扣除主材费 m2 1 241 040204002 004 人行道块料铺 设 1.材料品种:植草砖 2.铺砌方式：干砌 3.厚度：80mm 4.结算时如利用旧料、 扣除主材费 m2 1 242 040204002 005 人行道块料铺 设 1.材料品种:渗水砖 2.铺砌方式：浆砌 3.厚度：60mm 4、结算时如利用旧料、 扣除主材费 m2 1 243 040303001 002 混凝土垫层（ 侧平石基础垫 层） 1.基础垫层：C15混凝土 m3 1 244 040204004 001 安砌侧(平、 缘）石 1.材料品种:花岗岩马路 侧石 2.结算时如利用旧料、 扣除主材费 m 1 砌筑井（检查 井、雨水口） 维修 245 040204006 001 检查井升降（ 检查井） 1.检查井维修 升高 深 度30cm 座 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 31 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 246 040204006 002 检查井升降（ 检查井） 1.检查井维修 升高 深 度60cm 座 1 247 040204006 003 检查井升降（ 检查井） 1.检查井维修 降低 深 度30cm 座 1 248 040204006 004 检查井升降（ 检查井） 1.检查井维修 降低 深 度60cm 座 1 249 040204006 005 检查井升降（ 检查井） 1.雨水口维修 升高 深 度20cm 座 1 250 040204006 006 检查井升降（ 检查井） 1.雨水口维修 升高 深 度40cm 座 1 251 040204006 007 检查井升降（ 检查井） 1.雨水口维修 降低 深 度20cm 座 1 252 040204006 008 检查井升降（ 检查井） 1.雨水口维修 降低 深 度40cm 座 1 253 040504001 001 砌筑井（雨水 口） 1.井圈、井盖安装：球 墨铸铁井盖带座防盗700 mm(重型) 座 1 254 040504001 002 砌筑井（雨水 口） 1.井盖安装：球墨铸铁 井盖700mm(重型) 座 1 255 040504001 003 砌筑井（雨水 口） 1.雨水口篦安装：球墨 铸铁雨水口箅带座400mm ×800mm 座 1 256 040504001 004 砌筑井（雨水 口） 1.雨水口篦安装：球墨 铸铁雨水口篦400mm×80 0mm 座 1 挖沟槽土方、 回填 257 040101002 010 挖沟槽土方 人工挖沟槽土方 一、二 类土 深度在2m以内 m3 1 258 040101002 011 挖沟槽土方 反铲挖掘机 不装车 一 、二类土 m3 1 259 040101002 012 挖沟槽土方 1.人工配合机械挖土方 2.一、二类土 m3 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 32 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 260 040103001 014 机械回填土 1.机械回填土 2.压实度，满足施工需 求 3.填方材料品种：原土 m3 1 261 040103001 015 人工回填土 1.人工回填土 2.压实度，满足施工需 求 3.填方材料品种：原土 m3 1 混凝土管维修 262 040305001 001 垫层 1.材料品种:碎石 2.厚度:综合考虑 m3 1 263 040305001 002 垫层 1.材料品种:天然砂 2.厚度:综合考虑 m3 1 264 040305001 003 垫层 1.材料品种:矿渣 2.厚度:综合考虑 m3 1 265 040305001 004 垫层 1.材料品种:3：7灰土 2.厚度:综合考虑 m3 1 266 040303001 003 混凝土垫层（ 混凝土 平基 ） 1.材料品种:C15混凝土 2.厚度:综合考虑 m3 1 267 040303001 004 混凝土垫层（ 混凝土 管座 ） 1.材料品种:C15混凝土 2.厚度:综合考虑 m3 1 268 040501001 001 混凝土管 1.混凝土管道铺设 Ⅱ级 管径300mm以内（承插口 ） m 1 269 040501001 002 混凝土管 1.混凝土管道铺设 Ⅱ级 管径400mm以内（承插口 ） m 1 270 040501001 003 混凝土管 1.混凝土管道铺设 Ⅱ级 管径500mm以内（承插口 ） m 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 33 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 271 040501001 004 混凝土管 1.混凝土管道铺设 Ⅱ级 管径600mm以内（承插口 ） m 1 272 040501001 005 混凝土管 1.混凝土管道铺设 Ⅱ级 管径700mm以内（承插口 ） m 1 273 040501001 006 混凝土管 1.混凝土管道铺设 Ⅱ级 管径800mm以内（承插口 ） m 1 274 040501001 007 混凝土管 1.混凝土管道铺设 Ⅱ级 管径900mm以内（承插口 ） m 1 275 040501001 008 混凝土管 1.混凝土管道铺设 Ⅱ级 管径1000mm以内（承插 口） m 1 钢筋工程 276 040901001 001 现浇构件钢筋1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:6.5~10mm t 1 277 040901002 001 预制构件钢筋1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:10mm t 1 278 040901002 002 预制构件钢筋1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:12~14mm t 1 279 040901002 003 预制构件钢筋1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:16~25mm t 1 280 040901002 004 预制构件钢筋1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:28~32mm t 1 安装部分 281 040805001 001 常规照明灯 1、路灯安装 大马路弯 灯 臂长3m以下 2、路灯按暂估价1500元 /套（不含税材料价）计 入 套 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 34 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 282 040803001 001 电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16 3.敷设方式、部位:穿管 敷设 m 1 283 040803005 001 电缆终端头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:干包型 3.规格:35mm2以下 五芯 4.安装部位:室外 个 1 284 040803006 001 电缆中间头 1.名称:电力电缆中间头 2.型号:35mm2以内 个 1 285 040803007 001 铺砂、盖保护 板(砖） 1.铺砂 2.盖保护板（砖） m 1 286 040804001 001 配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管RC10 0 3.配置形式:埋地敷设 m 1 287 040804001 002 配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管RC70 3.配置形式:埋地敷设 m 1 288 040804001 003 配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管RC50 3.配置形式:埋地敷设 m 1 289 040804002 001 配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5 m 1 290 040804002 002 配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4 m 1 291 040804002 003 配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-6 m 1 292 040804004 001 接线盒 1.名称:防水接线盒 2.安装形式:暗装 个 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 35 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 293 040806001 001 接地极 1.名称:接地极 2.规格:50*5镀锌角钢 3.土质:普通土 4.基础接地形式:焊接 根 1 294 040806002 001 接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:40*4镀锌扁钢 3.接地母线制作、安装 m 1 295 040807003 001 接地装置调试1.名称:接地网调试 系统 1 296 040807003 002 接地装置调试 1.接地极调试 2.独立接地装置6根接地 极以内 系统 1 新做项目 297 010901002 001 型材屋面 1.型材品种、规格:镀锌 压型钢板1.8mm 2.镀锌压型钢板1.8mm:9 6.24元/m2（材料暂估价 不含税材料价格） m2 1 298 011302001 001 屋面龙骨 屋面龙骨 1、材质：型钢 t 1 临时供水及迁 改工程 临时供水土建 工程 299 040101002 007 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.人工挖土 3.挖土深度:综合考虑 m3 1 300 040101002 008 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.机械挖土 3.挖土深度:综合考虑 m3 1 301 040101002 009 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.机械挖土，人工配合 3.挖土深度:综合考虑 m3 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 36 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 302 040501008 001 水平导向钻进 1.钻导向孔 管径300mm 2.扩孔 3.牵引铺设（主材焊接 钢管） 4.现场如与主材不一致 可进行换算 5.包含钻孔、扩孔、管 道铺设等拖管工艺施工全 部工作内容 m 1 303 040501008 002 水平导向钻进 1.钻导向孔 管径500mm 2.扩孔 3.牵引铺设（主材焊接 钢管） 4.现场如与主材不一致 可进行换算 5.包含钻孔、扩孔、管 道铺设等拖管工艺施工全 部工作内容 m 1 304 040501008 003 水平导向钻进 1.钻导向孔 管径600mm 3.牵引铺设（主材焊接 钢管） 4.现场如与主材不一致 可进行换算 5.包含钻孔、扩孔、管 道铺设等拖管工艺施工全 部工作内容 m 1 305 040504001 005 砌筑井 1.砖砌圆形阀门井 2.井室内径1.2m，井深2 .05m 3.含重型球墨铸铁井盖 座 1 306 040504001 006 砌筑井 1.砖砌矩形水表井 2.井室净空尺寸2.15m*1 .1m*1.4m 3.含重型球墨铸铁井盖 座 1 临时供水安装 工程 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 37 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 307 040501004 001 塑料管 1.材质及规格:给水用U- PVC De1.0MPa De50 2.连接形式:承插粘接 3.管道检验及试验要求: 压力试验、冲洗 m 1 308 040501004 002 塑料管 1.材质及规格:给水用U- PVC De1.0MPa De63 2.连接形式:承插粘接 3.管道检验及试验要求: 压力试验、冲洗 m 1 309 040501004 003 塑料管 1.材质及规格:给水用U- PVC De1.0MPa De75 2.连接形式:承插粘接 3.管道检验及试验要求: 压力试验、冲洗 m 1 310 040501004 004 塑料管 1.材质及规格:给水用U- PVC De1.0MPa De90 2.连接形式:承插粘接 3.管道检验及试验要求: 压力试验、冲洗 m 1 311 040501004 005 塑料管 1.材质及规格:给水用U- PVC De1.0MPa De110 2.连接形式:承插粘接 3.管道检验及试验要求: 压力试验、冲洗 m 1 312 040501004 006 塑料管 1.材质及规格:给水用U- PVC De1.0MPa De160 2.连接形式:承插粘接 3.管道检验及试验要求: 压力试验、冲洗 m 1 313 040501004 007 塑料管 1.材质及规格:给水用PE 1.0MPa De110 2.连接形式:热熔粘接 3.管道检验及试验要求: 压力试验、冲洗 m 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 38 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 314 040501004 008 塑料管 1.材质及规格:给水用PE 1.0MPa De160 2.连接形式:热熔粘接 3.管道检验及试验要求: 压力试验、冲洗 m 1 315 040502003 001 塑料管管件 1.种类:三通 2.材质及规格:给水用U- PVC 1.0MPa De110 3.连接方式:承插连接 个 1 316 040502003 002 塑料管管件 1.种类:弯头 2.材质及规格:给水用U- PVC 1.0MPa De110 3.连接方式:承插连接 个 1 317 040502003 003 塑料管管件 1.种类:塑料法兰 2.材质及规格:给水用U- PVC 1.0MPa De110 3.连接方式:承插连接 个 1 318 040502003 004 塑料管管件 1.种类:堵头 2.材质及规格:给水用U- PVC 1.0MPa De110 3.连接方式:承插连接 个 1 319 040502003 005 塑料管管件 1.种类:异径 2.材质及规格:给水用U- PVC 1.0MPa De110 3.连接方式:承插连接 个 1 320 040502003 006 塑料管管件 1.种类:三通 2.材质及规格:给水用U- PVC 1.0MPa De160 3.连接方式:承插连接 个 1 321 040502003 007 塑料管管件 1.种类:弯头 2.材质及规格:给水用U- PVC 1.0MPa De160 3.连接方式:承插连接 个 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 39 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 322 040502003 008 塑料管管件 1.种类:塑料法兰 2.材质及规格:给水用U- PVC 1.0MPa De160 3.连接方式:承插连接 个 1 323 040502003 009 塑料管管件 1.种类:堵头 2.材质及规格:给水用U- PVC 1.0MPa De160 3.连接方式:承插连接 个 1 324 040502003 010 塑料管管件 1.种类:异径 2.材质及规格:给水用U- PVC 1.0MPa De160 3.连接方式:承插连接 个 1 325 040502003 011 塑料管管件 1.种类:三通 2.材质及规格:给水用PE 1.0MPa De160 3.连接方式:热熔粘接 个 1 326 040502003 012 塑料管管件 1.种类:弯头 2.材质及规格:给水用PE 1.0MPa De160 3.连接方式:热熔粘接 个 1 327 040502003 013 塑料管管件 1.种类:塑料法兰 2.材质及规格:给水用PE 1.0MPa De160 3.连接方式:热熔粘接 个 1 328 040502003 014 塑料管管件 1.种类:异径 2.材质及规格:给水用PE 1.0MPa De160 3.连接方式:热熔粘接 个 1 329 040502003 015 塑料管管件 1.种类:堵头 2.材质及规格:给水用PE 1.0MPa De160 3.连接方式:热熔粘接 个 1 330 040502003 016 塑料管管件 1.种类:三通 2.材质及规格:给水用PE 1.0MPa De110 3.连接方式:热熔粘接 个 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 40 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 331 040502003 017 塑料管管件 1.种类:弯头 2.材质及规格:给水用PE 1.0MPa De110 3.连接方式:热熔粘接 个 1 332 040502003 018 塑料管管件 1.种类:塑料法兰 2.材质及规格:给水用PE 1.0MPa De110 3.连接方式:热熔粘接 个 1 333 040502003 019 塑料管管件 1.种类:异径 2.材质及规格:给水用PE 1.0MPa De110 3.连接方式:热熔粘接 个 1 334 040502003 020 塑料管管件 1.种类:堵头 2.材质及规格:给水用PE 1.0MPa De110 3.连接方式:热熔粘接 个 1 335 040502005 001 阀门 1.种类:给水管用球阀 2.材质及规格:UPVC De5 0 1.0MP 3.连接方式:承插粘接 个 1 336 040502005 002 阀门 1.种类:排气阀 2.材质及规格:U-PVC De 50 1.0MPa 3.连接方式:法兰连接 个 1 337 040502005 003 阀门 1.种类:给水管用球阀 2.材质及规格:UPVC De6 3 1.0MP 3.承插粘接 个 1 338 040502005 004 阀门 1.种类:排气阀 2.材质及规格:UPVC De6 3 1.0MP 3.连接方式:承插粘接 个 1 339 040502005 005 阀门 1.种类:给水管用球阀 2.材质及规格:UPVC De7 5 1.0MP 3.承插粘接 个 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 41 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 340 040502005 006 阀门 1.种类:给水管用球阀 2.材质及规格:UPVC De1 10 1.0MP 3.承插粘接 个 1 341 040502005 007 阀门 1.种类:给水管用涡轮闸 阀 2.材质及规格:UPVC De1 10 1.0MPa 3.承插粘接 个 1 342 040502005 008 阀门 1.种类:给水管用球阀 2.材质及规格:UPVC De9 0 1.0MPa 3.承插粘接 个 1 343 040502005 009 阀门 1.种类:给水管用涡轮闸 阀 2.材质及规格:UPVC De1 60 1.0MPa 3.承插粘接 个 1 344 040502009 001 水表 1.规格:DN50 2.安装方式:包含三个闸 阀、一个止回阀、一个水 表 3、按暂估价180元/个（ 不含税材料价）计入 个 1 345 040502009 002 水表 1.规格:DN80 2.安装方式:包含三个闸 阀、一个止回阀、一个水 表 3、按暂估价237元/个（ 不含税材料价）计入 个 1 346 040502009 003 水表 1.规格:DN100 2.安装方式:包含三个闸 阀、一个止回阀、一个水 表 3、按暂估价320元/个（ 不含税材料价）计入 个 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 42 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 347 040502009 004 水表 1.规格:DN150 2.安装方式:包含三个闸 阀、一个止回阀、一个水 表 3、按暂估价520元/个（ 不含税材料价）计入 个 1 348 040502009 005 水表 1.规格:DN65 2.安装方式:包含三个闸 阀、一个止回阀、一个水 表 3、按暂估价190元/个（ 不含税材料价）计入 个 1 349 040502008 001 套管制作、安 装 1.形式、材质及规格:刚 性防水套管DN200 个 1 350 040502008 002 套管制作、安 装 1.形式、材质及规格:刚 性防水套管DN250 个 1 351 040502008 003 套管制作、安 装 1.形式、材质及规格:刚 性防水套管DN150 个 1 352 040501001 009 混凝土管 1.承插式钢筋混凝土管 道 管径1000mm 2.闭水试验 m 1 353 040501001 010 混凝土管 1.承插式钢筋混凝土管 道 管径300mm 2.闭水试验 m 1 措施项目 354 011705001 001 大型机械设备 进出场及安拆 1.挖掘机进出场费 2.投标时自行考虑 台· 次 1 355 011705001 002 大型机械设备 进出场及安拆 1.压路机进出场费 2.投标时自行考虑 台· 次 1 356 011705001 003 大型机械设备 进出场及安拆 1.起重机进出场费 2.投标时自行考虑 台· 次 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 43 页 共 43 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 357 011705001 004 大型机械设备 进出场及安拆 1.推土机进出场费 2.投标时自行考虑 台· 次 1 358 041102031 001 管（渠）道平 基模板 1.构件类型:管道平基 2.模板制作、安装、拆 除、整理堆放及场内外运 输 3.模板材质：自行考虑 m2 1 359 041102032 001 管（渠）道管 座模板 1.构件类型:管道管座 2.模板制作、安装、拆 除、整理堆放及场内外运 输 3.模板材质：自行考虑 m2 1 360 050403001 001 树木支撑架 1.支撑类型、材质:树棍 桩 一字桩 株 1 361 050403001 002 树木支撑架 1.支撑类型、材质:树棍 桩 三字桩 株 1 362 050403001 003 树木支撑架 1.支撑类型、材质:树棍 桩 四字桩 株 1 本页小计 合 计 总价措施项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 1 页 共 1 页 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人 工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 表-11 序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率 (%) 金额 (元) 调整 费率(%) 调整后 金额(元) 备注 合 计 其他项目清单与计价汇总表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 1 页 共 1 页 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表—12 序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注 1 暂列金额 明细详见表-12-1 2 暂估价 2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2 2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3 3 计日工 明细详见表-12-4 4 总承包服务费 明细详见表-12-5 合 计 — 暂列金额明细表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 1 页 共 1 页 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表—12—1 序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注 1 合 计 0 — 材料（工程设备）暂估单价及调整表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示 范区建设工程管理与公用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整等 工程）施工 标段：山西转型综合改革示范区建设工程 管理与公用服务中心建设项目“ 三通一平 ” 零星工程（临时道路、场地平整等工程 ）施工 第 1 页 共 2 页 注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、 工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 表—12—2 序号 材料(工程设备) 名称、规格、型号 计量 单位 数量 暂估（元） 确认(元) 差额±(元) 备注 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价 高度2.5m施工围挡 m2 1 68 68 完全费用综 合单价 高度4m施工围挡 m2 1 230 230 完全费用综 合单价 余方弃置（工程量20 00m³以上10000m³以 内) m3 1 28 28 完全费用综 合单价 余方弃置(工程量100 00m³以外) m3 1 23 23 完全费用综 合单价 买土及回运 m3 1 23 23 完全费用综 合单价 场内倒运土方 m3 1 9 9 完全费用综 合单价 买建筑垃圾及回运 m3 1 23 23 完全费用综 合单价 活动式分隔栏 H690 （成品） m 1 135 135 不含税材料 价 固定式分隔栏 H133 0 m 1 245 245 不含税材料 价 种植土回（换）填 m3 1 25 25 完全费用综 合单价 路灯 臂长3m 套 1 1500 1500 不含税材料 价 土凝岩 t 0.17 1200 204 不含税材料 价 译码总线制直读水表 DN50 个 1 180 180 不含税材料 价 译码总线制直读水表 DN80 个 1 237 237 不含税材料 价 译码总线制直读水表 DN100 个 1 320 320 不含税材料 价 译码总线制直读水表 DN150 个 1 520 520 不含税材料 价 译码总线制直读水表 DN65 个 1 190 190 不含税材料 价 固定式分隔栏 H690 -H1330 m 1 不含税材料 价 余方弃置（工程量 m3 1 32 32 完全费用综 合 计 材料（工程设备）暂估单价及调整表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示 范区建设工程管理与公用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整等 工程）施工 标段：山西转型综合改革示范区建设工程 管理与公用服务中心建设项目“ 三通一平 ” 零星工程（临时道路、场地平整等工程 ）施工 第 2 页 共 2 页 注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、 工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 表—12—2 序号 材料(工程设备) 名称、规格、型号 计量 单位 数量 暂估（元） 确认(元) 差额±(元) 备注 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价 2000m³以内） 合单价 镀锌压型钢板 1.8 mm m2 1.06 96.24 102.01 不含税材料 价 合 计 专业工程暂估价及结算价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 1 页 共 1 页 注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 表—12—3 序号 工程名称 工程内容 暂估金额 （元） 结算金额 (元) 差额 ±(元) 备注 1 合 计 0 — 计日工表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 1 页 共 1 页 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主 报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 表—12—4 编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元) 合价（元） 暂定 实际 一 人工 人工小计 二 材料 材料小计 三 施工机械 施工机械小计 四 企业管理费和利润 总 计 总承包服务费计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 1 页 共 1 页 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额 由投标人自主报价，计入投标总价中。 表—12—5 序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额 1 合 计 税金项目清单与计价表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 1 页 共 1 页 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 表—13 序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率 (%) 金额(元) 1 其他项目税金 其他项目合计 合 计 发包人提供材料和工程设备一览表 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 1 页 共 1 页 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20 序号 材料(工程设备) 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法) 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综 合改革示范区建设 工程管理与公用服 务中心建设项目“ 三通一平” 零星工 程（临时道路、场 地平整等工程）施 工 第 1 页 共 1 页 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21 序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数 (%) 基准单价 （元） 投标单价 （元） 发承包人 确认单价 (元) 备注 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法) 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 1 页 共 1 页 注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理 机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用 工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 表-22 序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注 定值权重A — — 合计 1 — —

山西转型综合改革示范区建设 工程管理与公用服务中心建设 项目“三通一平”零星工程（ 临时供电及迁改工程）施工 工程 封—1 招 标 工 程 量 清 单 招 标 人： (单位盖章) 造价咨询人： (单位盖章) 年 月 日 山西转型综合改革示范 区建设工程管理与公用 服务中心建设项目“三 通一平”零星工程（临 时供电及迁改工程）施 工 工程 招标工程量清单 扉—1 招 标 人： 造价咨询人： (单位盖章) (单位公章) 法定代表人 或其授权人： 法定代表人 或其授权人： (签字或盖章) (签字或盖章) 编 制 人： 复 核 人： (造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章) 编 制 时 间： 复 核 时 间： 总 说 明 工程名称： 山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建设项目“三通一 平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 第 1 页 共 1 页 表-01 一、工程概况 本工程为山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建设项目“三 通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工。 二、编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)； 2、本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料； 3、其他相关资料。 三、其他说明 1、本工程为全费用清单单价计价模式，全部以1为单位计量数量。 四、编制结果 1、详见工程量清单 2、实际施工中若出现清单中未列项内容，按照实际施工内容结合相关清单定额及 取费等予以计取。 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 1 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 临时供电工程 土建 1 010404001 001 垫层 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 m3 1 2 010404001 002 垫层 1.垫层材料种类、配合 比、厚度:3:7灰土 2.利用原土 m3 1 3 030408005 001 铺砂、盖保护 板(砖） 1.电缆沟铺沙盖砖 m 1 4 040803004 001 管道包封 1.名称:混凝土包封 2.混凝土强度等级:C20 3.规格:详见图纸 4.非泵送预拌商砼 m3 1 5 040504002 001 环网柜基础 1.环网柜基础 2.混凝土强度等级:C30 3.非泵送预拌商砼 4.规格:1500mm*2000mm *500mm 座 1 6 010501006 001 钢杆基础 1.钢杆基础 2.混凝土强度等级:C30 3.非泵送预拌商砼 4.规格500mm*500mm*40 0mm 座 1 临时供电工程 拆除 7 030401001 001 油浸电力变压 器拆除 1.油浸变压器拆除 2.4000KVA以下 台 1 8 030401001 002 油浸电力变压 器拆除 1.油浸变压器拆除 2.2000KVA以下 台 1 9 030401001 003 油浸电力变压 器拆除 1.油浸变压器拆除 2.1000KVA以下 台 1 10 030401001 004 油浸电力变压 器拆除 1.油浸变压器拆除 2.500KVA以下 台 1 11 030401001 005 油浸电力变压 器拆除 1.油浸变压器拆除 2.250KVA以下 台 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 2 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 12 030401002 001 变压器拆除 1.干式变压器拆除 2.2000KVA以下 台 1 13 030401002 002 变压器拆除 1.干式变压器拆除 2.1000KVA以下 台 1 14 030401002 003 变压器拆除 1.干式变压器拆除 2.800KVA以下 台 1 15 030401002 004 变压器拆除 1.干式变压器拆除 2.500KVA以下 台 1 16 030401002 005 变压器拆除 1.干式变压器拆除 2.250KVA以下 台 1 17 030401002 006 变压器拆除 1.干式变压器拆除 2.100KVA以下 台 1 18 040801001 001 杆上变压器拆 除 1.名称：杆上变压器拆 除 2.容量：630KVA以内 台 1 19 040801001 002 杆上变压器拆 除 1.名称：杆上变压器拆 除 2.容量：320KVA以内 台 1 20 040801001 003 杆上变压器拆 除 1.名称：杆上变压器拆 除 2.容量：100KVA以内 台 1 21 030402004 001 空气断路器拆 除 1.名称:杆上真空断路器 拆除 2.电压等级(kV):10KV以 下 台 1 22 030402006 001 隔离开关拆除 1.杆上隔离开关、负荷 开关拆除 2.电压等级(kV):10KV以 下 组 1 23 030404004 001 高压成套配电 柜拆除 1.高压成套配电柜拆除 台 1 24 030404017 001 配电箱拆除 1.名称：落地式配电箱 拆除 2.规格型号：半周长2.5 m以内 台 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 3 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 25 030404017 002 配电箱导线拆 除 1.名称：落地式配电箱 拆除 2.规格型号：半周长1.9 m以内 台 1 26 030404017 003 2.84 1.名称：落地式配电箱 拆除 2.规格型号：半周长1.5 m以内 台 1 27 030404017 004 配电箱导线拆 除 1.名称：落地式配电箱 拆除 2.规格型号：半周长1.1 m以内 台 1 28 030404017 005 配电箱导线拆 除 1.名称：落地式配电箱 拆除 2.规格型号：半周长0.7 m以内 台 1 29 030410004 001 杆上设备拆除 1.名称：杆上配电箱拆 除 2.电压等级：10KV以下 台 1 30 030410003 001 导线拆除 1.名称：架空导线拆除 2.规格型号：截面240mm 2以内 km 1 31 030410003 002 导线拆除 1.名称：架空导线拆除 2.规格型号：截面150mm 2以内 km 1 32 030410003 003 导线拆除 1.名称：架空导线拆除 2.规格型号：截面95mm2 以内 km 1 33 030410003 004 导线拆除 1.名称：架空导线拆除 2.规格型号：截面35mm2 以内 km 1 34 030408001 001 电力电缆拆除1.电力电缆拆除 2.截面400mm2以下 m 1 35 030408001 002 电力电缆拆除1.电力电缆拆除 2.截面240mm2以下 m 1 36 030408001 003 电力电缆拆除1.电力电缆拆除 2.截面120mm2以下 m 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 4 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 37 030408001 004 电力电缆拆除1.电力电缆拆除 2.截面35mm2以下 m 1 38 030411004 001 配线拆除 1.管内抽线 2.70mm2以内 m 1 39 030411004 002 配线拆除 1.管内抽线 2.35mm2以内 m 1 40 030411004 003 配线拆除 1.管内抽线 2.16mm2以内 m 1 41 030411004 004 配线拆除 1.管内抽线 2.6mm2以内 m 1 42 030410002 001 横担拆除 1.10KV以下横担拆除 2.横担形式综合考虑 组 1 43 030410002 002 横担拆除 1.1KV以下横担拆除 2.横担形式综合考虑 组 1 44 04B005 钢材回收 1.钢材回收 2.含拆除后的设备、围 挡、构筑物内钢筋及金属 管道等 kg 1 临时供电工程 增补拆除 45 030410001 001 电杆拆除 1.结构形式:水泥杆拆除 2.规格尺寸:杆高综合考 虑 基 1 46 041001010 001 避雷器拆除 1.避雷器拆除 2.电压等级：10KV 组 1 47 041001010 002 避雷器拆除 1.避雷器拆除 2.电压等级：1KV 组 1 48 041001010 003 故障寻址器拆 除 1.杆上故障寻址器拆除 2.电压等级：10KV以下 套 1 49 041001010 004 接地挂环拆除1.接地挂环拆除 2.电压等级：10KV以下 套 1 50 041001010 005 跌落开关拆除1.跌落开关拆除 2.电压等级：10KV以下 组 1 51 041001010 006 低压综合配电 箱拆除 1.低压综合配电箱拆除 台 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 5 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 52 041001010 007 拆除金具、铁 构件 1.杆上金具、铁构件拆 除 kg 1 53 041001011 001 钢杆拆除 1.9m钢杆拆除 2.杆高综合考虑 根 1 54 041001011 002 钢杆拆除 1.13m钢杆拆除 2.杆高综合考虑 根 1 55 041001011 003 钢杆拆除 1.18m钢杆拆除 2.杆高综合考虑 根 1 56 03B005 钢材回收 1.钢材回收 2.含拆除后的设备、围 挡、构筑物内钢筋及金属 管道等 kg 1 临时供电工程 安装 57 030401001 006 油浸电力变压 器 1.名称:三相油浸式变压 器安装 2.容量（kV·A):1000 KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5.接地挂环、故障寻址 器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 8.按暂估价78000元/台 （不含税材料价）计入 台 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 6 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 58 030401001 007 油浸电力变压 器 1.名称:三相油浸式变压 器安装 2.容量（kV·A):800KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5.接地挂环、故障寻址 器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 8.按暂估价62700元/台 （不含税材料价）计入 台 1 59 030401001 008 油浸电力变压 器 1.名称:三相油浸式变压 器安装 2.容量（kV·A):600KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5.接地挂环、故障寻址 器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 8.按暂估价66600元/台 （不含税材料价）计入 台 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 7 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 60 030401001 009 油浸电力变压 器 1.名称:三相油浸式变压 器安装 2.容量（kV·A):500KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5.接地挂环、故障寻址 器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 8.按暂估价56600元/台 （不含税材料价）计入 台 1 61 030401001 010 油浸电力变压 器 1.名称:三相油浸式变压 器安装 2.容量（kV·A):250KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5.接地挂环、故障寻址 器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 8.按暂估价24300元/台 （不含税材料价）计入 台 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 8 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 62 030401001 011 油浸电力变压 器 1.名称:三相油浸式变压 器安装 2.容量（kV·A):100KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5.接地挂环、故障寻址 器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 8.按暂估价18100元/台 （不含税材料价）计入 台 1 63 030402002 001 真空断路器 1.名称:真空断路器 2.型号:ZWK32-12/630 3.电压等级(kV):10KV 4.基础型钢规格:槽钢10 # 5.系统调试到正常运行 7.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 8.按暂估价8175元/台（ 不含税材料价）计入 台 1 64 030402005 001 真空接触器 1.真空断路器 2.型号ZWK32-12/630 3.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 4.按暂估价8175元/台（ 不含税材料价）计入 台 1 65 030410002 003 横担组装 1.名称:10KV以下横担安 装 2.规格:横担、绝缘子、 连接铁件及螺栓 组 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 9 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 66 030410002 004 横担组装 1.名称:1KV以下横担安 装 2.规格:横担、绝缘子、 连接铁件及螺栓 组 1 67 030410001 002 电杆组立 1.名称:水泥杆18m以内 2.包括运输、绝缘子、 底盘、卡盘、拉线盘、杆 顶帽、抱箍等附件，含基 础、土方开挖回填 3.运输距离自行考虑 4.规格型号：综合考虑 5.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 6.按暂估价3259元/根（ 不含税材料价）计入 基 1 68 030410001 003 电杆组立 1.名称:水泥杆15m以内 2.包括运输、绝缘子、 底盘、卡盘、拉线盘、杆 顶帽、抱箍等附件，含基 础、土方开挖回填 3.运输距离自行考虑 4.规格型号：综合考虑 5.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 6.按暂估价2320元/根（ 不含税材料价）计入 基 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 10 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 69 030410001 004 电杆组立 1.名称:水泥杆13m以内 2.包括运输、绝缘子、 底盘、卡盘、拉线盘、杆 顶帽、抱箍等附件，含基 础、土方开挖回填 3.运输距离自行考虑 4.规格型号：综合考虑 5.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 6.按暂估价1800元/根（ 不含税材料价）计入 基 1 70 030410001 005 电杆组立 1.名称:水泥杆11m以内 2.包括运输、绝缘子、 底盘、卡盘、拉线盘、杆 顶帽、抱箍等附件，含基 础、土方开挖回填 3.运输距离自行考虑 4.规格型号：综合考虑 5.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 6.按暂估价1400元/根（ 不含税材料价）计入 基 1 71 030410001 006 电杆组立 1.名称:水泥杆9m以内 2.包括运输、绝缘子、 底盘、卡盘、拉线盘、杆 顶帽、抱箍等附件，含基 础、土方开挖回填 3.运输距离自行考虑 4.规格型号：综合考虑 5.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 6.按暂估价784元/根（ 不含税材料价）计入 基 1 72 030410004 002 杆上设备 1.名称:驱鸟器 2.完全综合单价150元/ 套 组 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 11 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 73 030410004 003 杆上设备 1.名称:杆上配电箱 2.规格型号：综合考虑 3.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 4.按暂估价800元/台（ 不含税材料价）计入 组 1 74 030410004 004 杆上设备 1.名称:验电接地环 组 1 75 030410004 005 杆上设备 1.名称:故障指示器 2.规格型号:二遥 组 1 76 030410004 006 杆上设备 1.名称：电缆故障指示 器 组 1 77 030408001 006 电力电缆 1.名称:1KV电力电缆 2.规格型号:YJV22-0.6/ 1KV-4*240mm2 3.敷设部位:电缆沟内敷 设 m 1 78 030408001 007 电力电缆 1.名称:1KV电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1 KV-4*35 3.敷设方式:电缆沟内敷 设 m 1 79 030408006 001 电力电缆头 1.名称:1KV电力电缆中 间头 2.型号:4*240mm2 个 1 80 030408006 002 电力电缆头 1.名称:1KV电力电缆终 端头 2.型号:4*240mm2 3.类型:热缩式 个 1 81 030408006 003 电力电缆头 1.名称:1KV电力电缆终 端头 2.型号:4*35mm2 3.类型:热缩式 个 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 12 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 82 030408006 004 电力电缆头 1.名称:1KV电力电缆中 间头 2.型号:4*35mm2 个 1 83 030408003 001 电缆保护管 1.名称:塑料电缆保护管 2.规格:110mm以内 m 1 84 030408003 002 电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.规格型号:镀锌钢管Ф 110 m 1 85 030410003 005 导线架设 1.名称:导线架设 2.型号:JKLYJ-1KV-150 mm2 3.汽车运输、运距自行 考虑 km 1 86 030410003 006 导线架设 1.名称:导线架设 2.型号:JKLYJ-1KV-120 mm2 3.汽车运输、运距自行 考虑 km 1 87 030410003 007 导线架设 1.名称:导线架设 2.型号:JKLYJ-10KV-18 5mm2 3.汽车运输、运距自行 考虑 km 1 88 030410003 008 导线架设 1.名称:导线架设 2.型号:JKLYJ-10KV-15 0mm2 3.汽车运输、运距自行 考虑 km 1 89 030410003 009 导线架设 1.名称:导线架设 2.型号:JKLYJ-10KV-12 0mm2 3.汽车运输、运距自行 考虑 km 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 13 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 90 030410003 010 导线架设 1.名称:导线架设 2.型号:JKLYJ-10KV-95 mm2 3.汽车运输、运距自行 考虑 km 1 91 030410003 011 导线架设 1.名称:防老化线 2.型号:NL-BLVB 3.标称截面：70mm2 4.芯数：1规格型号 NL- BLVB-1*70 5.包含铜接线端子 km 1 92 030410003 012 导线架设 1.名称:拉线 2.型号:GJ-70 3.延长环、悬式绝缘子 、挂环等 运输距离自行 考虑 根 1 93 030404017 006 配电箱 1.名称:低压综合配电箱 2.型号:ZXPX-JL 3.基础形式、材质、规 格:含槽钢支撑架 4.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 5.按暂估价3000元/台（ 不含税材料价）计入 台 1 94 030402006 002 隔离开关 1.名称:隔离开关 2.型号:GW9-10H/600 3.安装条件:包含调试直 至正常运行 组 1 95 030402006 003 隔离开关 1.名称:跌落开关 2.型号:RW3-10H/200 3.安装条件:包含调试直 至正常运行 组 1 96 030409002 001 接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格型号:-40*4 m 1 97 030409003 001 避雷引下线 1.名称:避雷引下线 2.断接卡子 m 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 14 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 98 030409008 001 等电位端子箱 、测试板 1.名称:等电位端子箱 台 1 99 030414011 001 接地装置 1.名称:接地网调试 系统 1 100 030414009 001 避雷器 1.名称:避雷器 2.电压等级(kV):10KV 3.包含调试直至正常运 行 组 1 101 030414015 001 电缆试验 1.名称:电缆泄露试验 根 1 102 030414001 001 电力变压器系 统 1.名称:变压器调试 2.容量(kV．A):2000 kVA以下 系统 1 103 030414001 002 电力变压器系 统 1.名称:变压器调试 2.容量(kV．A):560kVA 以下 系统 1 临时供电工程 增补安装 104 04B001 变压器 1.名称:三相油浸式变压 器安装 2.容量（kV·A):400KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5.接地挂环、故障寻址 器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 8.按暂估价42600元/台 （不含税材料价）计入 台 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 15 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 105 04B002 变压器 1.名称:三相油浸式变压 器安装 2.容量（kV·A):315KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5.接地挂环、故障寻址 器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 8.按暂估价31600元/台 （不含税材料价）计入 台 1 106 04B003 变压器 1.名称:三相油浸式变压 器安装 2.容量（kV·A):250KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格: 10#槽钢 5.接地挂环、故障寻址 器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 8.按暂估价24300元/台 （不含税材料价）计入 台 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 16 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 107 030410001 007 电杆组立 1.名称:钢管杆15m以内 2.包括内容:运输、绝缘 子、底盘、拉盘、卡盘、 杆顶帽、抱箍等附件，含 地脚螺栓、预埋件等 3.运输距离自行考虑 4.规格型号：综合考虑 5.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 6.按暂估价30000元/根 （不含税材料价）计入 基 1 108 030410001 008 电杆组立 1.名称:钢管杆18m以内 2.包括内容:运输、绝缘 子、底盘、拉盘、卡盘、 杆顶帽、抱箍等附件，含 地脚螺栓、预埋件等 3.运输距离自行考虑 4.规格型号：综合考虑 5.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 6.按暂估价42000元/根 （不含税材料价）计入 基 1 109 030413001 002 铁构件 1.名称:杆上金具 2.材质:符合规范要求 kg 1 110 030408001 008 电力电缆 1.名称:10kv电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/ 15KV-3*120mm2 3.敷设方式、部位:排管 敷设 m 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 17 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 111 030408006 005 电力电缆头 1.名称:热缩式电力电缆 头 2.型号:3*120 3.安装部位:户外 4.电压等级（kV):10KV 以下 个 1 112 030408006 006 电力电缆头 1.名称:热缩式电力电缆 头 2.型号:3*120 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):10KV 以下 个 1 113 030408001 009 电力电缆 1.名称:10kv电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/ 15KV-3*150mm2 3.敷设方式、部位:排管 敷设 m 1 114 030408006 007 电力电缆头 1.名称:热缩式电力电缆 头 2.型号:3*150 3.安装部位:户外 4.电压等级（kV):10KV 以下 个 1 115 030408006 008 电力电缆头 1.名称:热缩式电力电缆 头 2.型号:3*150 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):10KV 以下 个 1 116 030408001 010 电力电缆 1.名称:10kv电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/ 15KV-3*300mm2 3.敷设方式、部位:电缆 沟敷设 m 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 18 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 117 030408006 009 电力电缆头 1.名称:热缩式电力电缆 头 2.型号:3*300 3.安装部位:户外 4.电压等级（kV):10KV 以下 个 1 118 030408006 010 电力电缆头 1.名称:热缩式电力电缆 头 2.型号:3*300 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):10KV 以下 个 1 119 030408001 011 电力电缆 1.名称:10kv电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/ 15-3*70mm2 3.敷设方式、部位:电缆 沟敷设 m 1 120 030408006 011 电力电缆头 1.名称:热缩式电力电缆 头 2.型号:3*70 3.安装部位:户外 4.电压等级（kV):10KV 以下 个 1 121 030408006 012 电力电缆头 1.名称:热缩式电力电缆 头 2.型号:3*70 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):10KV 以下 个 1 122 030408003 003 电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.规格:MPP-160/8 m 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 19 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 123 030410003 013 导线架设 1.名称:防老化线 2.型号:NL-BLVB 3.标称截面：185mm2 4.芯数：1规格型号 NL- BLVB-1*185 5.包含铜接线端子 km 1 124 030410003 014 导线架设 1.名称:防老化线 2.型号:NL-BLVB 3.标称截面：240mm2 4.芯数：1规格型号 NL- BLVB-1*240 5.包含铜接线端子 km 1 125 030410003 015 导线架设 1.名称:导线架设 2.型号:JKLYJ-10KV-24 0mm2 3.运输:汽车运输 4.运输距离自行考虑 km 1 126 030410003 016 导线架设 1.名称:导线架设 2.型号:JKLYJ-10KV-70 mm2 3.运输:汽车运输 4.运输距离自行考虑 km 1 127 030410003 017 导线架设 1.被跨越物名称: 铁路 km 1 128 030410003 018 导线架设 1.被跨越物名称: 河流 km 1 129 030410003 019 导线架设 1.被跨越物名称: 电力 线、通讯线、公路 km 1 130 030414015 002 电缆试验 1.名称:电缆故障点测试 、电缆泄漏试验 次/ 根/ 点 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 20 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 131 030402018 001 一进二出环网 柜 1.名称:一进二出环网柜 （进线计量柜1台、计量 PT柜1台，操作PT柜1台 ，进线总柜1台，出线柜 2台等其他电气附件） 2.结算时如利用旧料， 扣除主材费，只计安装费 用 3.按暂估价88000元/台 （不含税材料价）计入 台 1 132 030409001 001 接地极 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50*5*2500 根 1 133 030409002 002 接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 m 1 134 030414008 001 母线 1.名称:母线 2.电压等级（kV）:10KV 3.调试 段 1 135 030414009 002 避雷器 1.名称:避雷器 2.电压等级（kV）:10KV 3.调试 组 1 136 030414002 001 送配电装置系 统 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级（kV）:10KV 3.系统调试 系统 1 137 030414002 002 送配电装置系 统 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级（kV）:1KV 3.系统调试 系统 1 138 030414003 001 特殊保护装置1.名称:微机保护 2.调试 套 1 139 030414005 001 中央信号装置1.名称:中央信号装置 2.调试 系统 （台 ） 1 140 030414011 002 接地装置 1.名称:接地极调试 系统 1 141 04B004 带电接火费 1.带电接火费 处 1 本页小计 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 21 页 共 21 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 暂估价 措施项目 本页小计 合 计 总价措施项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 1 页 共 1 页 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人 工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 表-11 序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率 (%) 金额 (元) 调整 费率(%) 调整后 金额(元) 备注 合 计 其他项目清单与计价汇总表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 1 页 共 1 页 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表—12 序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注 1 暂列金额 明细详见表-12-1 2 暂估价 2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2 2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3 3 计日工 明细详见表-12-4 4 总承包服务费 明细详见表-12-5 合 计 — 暂列金额明细表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 1 页 共 1 页 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表—12—1 序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注 1 合 计 0 — 材料（工程设备）暂估单价及调整表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管 理与公用服务中心建设项目“三通一平”零星工 程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合改革示范区建设工程 管理与公用服务中心建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 第 1 页 共 2 页 注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、 工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 表—12—2 序号 材料(工程设备) 名称、规格、型号 计量 单位 数量 暂估（元） 确认(元) 差额±(元) 备注 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价 三相油浸式变压器10 00kVA 台 1 78000 78000 不含税材料 价 三相油浸式变压器60 0kVA 台 1 66600 66600 不含税材料 价 三相油浸式变压器50 0kVA 台 1 56600 56600 不含税材料 价 三相油浸式变压器25 0kVA 台 2 24300 48600 不含税材料 价 油浸电力变压器100 kVA 台 1 18100 18100 不含税材料 价 真空断路器ZWK32-1 2/630 台 1 8175 8175 不含税材料 价 真空断路器ZWK32-1 2/630 台 1 8175 8175 不含税材料 价 水泥杆18m 根 1 3259 3259 不含税材料 价 水泥杆15m 根 1 2320 2320 不含税材料 价 水泥杆13m 根 1 1800 1800 不含税材料 价 水泥杆11m 根 1 1400 1400 不含税材料 价 水泥杆9m 根 1 784 784 不含税材料 价 杆上配电箱 台 1 800 800 不含税材料 价 配电箱 台 1 3000 3000 不含税材料 价 三相油浸式变压器40 0kVA 台 1 42600 42600 不含税材料 价 三相油浸式变压器31 5kVA 台 1 31600 31600 不含税材料 价 钢管杆15m 根 1 30000 30000 不含税材料 价 钢管杆18m 根 1 42000 42000 不含税材料 价 一进二出环网柜 台 1 88000 88000 不含税材料 价 合 计 材料（工程设备）暂估单价及调整表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管 理与公用服务中心建设项目“三通一平”零星工 程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合改革示范区建设工程 管理与公用服务中心建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 第 2 页 共 2 页 注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、 工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 表—12—2 序号 材料(工程设备) 名称、规格、型号 计量 单位 数量 暂估（元） 确认(元) 差额±(元) 备注 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价 三相油浸式变压器80 0kVA 台 1 62700 62700 不含税材料 价 合 计 专业工程暂估价及结算价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 1 页 共 1 页 注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 表—12—3 序号 工程名称 工程内容 暂估金额 （元） 结算金额 (元) 差额 ±(元) 备注 1 合 计 0 — 计日工表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 1 页 共 1 页 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主 报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 表—12—4 编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元) 合价（元） 暂定 实际 一 人工 人工小计 二 材料 材料小计 三 施工机械 施工机械小计 四 企业管理费和利润 总 计 总承包服务费计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 1 页 共 1 页 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额 由投标人自主报价，计入投标总价中。 表—12—5 序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额 1 合 计 税金项目清单与计价表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 1 页 共 1 页 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 表—13 序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率 (%) 金额(元) 1 其他项目税金 其他项目合计 合 计 发包人提供材料和工程设备一览表 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 1 页 共 1 页 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20 序号 材料(工程设备) 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法) 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综 合改革示范区建设 工程管理与公用服 务中心建设项目“ 三通一平”零星工 程（临时供电及迁 改工程）施工 第 1 页 共 1 页 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21 序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数 (%) 基准单价 （元） 投标单价 （元） 发承包人 确认单价 (元) 备注 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法) 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 1 页 共 1 页 注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理 机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用 工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 表-22 序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注 定值权重A — — 合计 1 — —

最高限价单价 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 1 页 共 17 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 临时供电工程 土建 1 010404001 001 垫层 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 m3 1 481.02 2 010404001 002 垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚 度:3:7灰土 2.利用原土 m3 1 146.62 3 030408005 001 铺砂、盖保护 板(砖） 1.电缆沟铺沙盖砖 m 1 34.84 4 040803004 001 管道包封 1.名称:混凝土包封 2.混凝土强度等级:C20 3.规格:详见图纸 4.非泵送预拌商砼 m3 1 492.42 5 040504002 001 环网柜基础 1.环网柜基础 2.混凝土强度等级:C30 3.非泵送预拌商砼 4.规格:1500mm*2000mm*500 mm 座 1 482.56 6 010501006 001 钢杆基础 1.钢杆基础 2.混凝土强度等级:C30 3.非泵送预拌商砼 4.规格500mm*500mm*400mm 座 1 48.15 临时供电工程 拆除 7 030401001 001 油浸电力变压 器拆除 1.油浸变压器拆除 2.4000KVA以下 台 1 4768.00 8 030401001 002 油浸电力变压 器拆除 1.油浸变压器拆除 2.2000KVA以下 台 1 2716.41 9 030401001 003 油浸电力变压 器拆除 1.油浸变压器拆除 2.1000KVA以下 台 1 1924.55 10 030401001 004 油浸电力变压 器拆除 1.油浸变压器拆除 2.500KVA以下 台 1 1318.91 11 030401001 005 油浸电力变压 器拆除 1.油浸变压器拆除 2.250KVA以下 台 1 842.25 12 030401002 001 变压器拆除 1.干式变压器拆除 2.2000KVA以下 台 1 1819.55 本页小计 最高限价单价 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 2 页 共 17 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 13 030401002 002 变压器拆除 1.干式变压器拆除 2.1000KVA以下 台 1 1524.78 14 030401002 003 变压器拆除 1.干式变压器拆除 2.800KVA以下 台 1 1315.23 15 030401002 004 变压器拆除 1.干式变压器拆除 2.500KVA以下 台 1 1101.01 16 030401002 005 变压器拆除 1.干式变压器拆除 2.250KVA以下 台 1 821.55 17 030401002 006 变压器拆除 1.干式变压器拆除 2.100KVA以下 台 1 718.97 18 040801001 001 杆上变压器拆 除 1.名称：杆上变压器拆除 2.容量：630KVA以内 台 1 1670.45 19 040801001 002 杆上变压器拆 除 1.名称：杆上变压器拆除 2.容量：320KVA以内 台 1 1271.42 20 040801001 003 杆上变压器拆 除 1.名称：杆上变压器拆除 2.容量：100KVA以内 台 1 856.60 21 030402004 001 空气断路器拆 除 1.名称:杆上真空断路器拆除 2.电压等级(kV):10KV以下 台 1 406.01 22 030402006 001 隔离开关拆除 1.杆上隔离开关、负荷开关拆 除 2.电压等级(kV):10KV以下 组 1 246.36 23 030404004 001 高压成套配电 柜拆除 1.高压成套配电柜拆除 台 1 429.10 24 030404017 001 配电箱拆除 1.名称：落地式配电箱拆除 2.规格型号：半周长2.5m以内 台 1 157.32 25 030404017 002 配电箱导线拆 除 1.名称：落地式配电箱拆除 2.规格型号：半周长1.9m以内 台 1 141.96 26 030404017 003 2.84 1.名称：落地式配电箱拆除 2.规格型号：半周长1.5m以内 台 1 120.24 27 030404017 004 配电箱导线拆 除 1.名称：落地式配电箱拆除 2.规格型号：半周长1.1m以内 台 1 109.58 本页小计 最高限价单价 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 3 页 共 17 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 28 030404017 005 配电箱导线拆 除 1.名称：落地式配电箱拆除 2.规格型号：半周长0.7m以内 台 1 98.50 29 030410004 001 杆上设备拆除1.名称：杆上配电箱拆除 2.电压等级：10KV以下 台 1 296.89 30 030410003 001 导线拆除 1.名称：架空导线拆除 2.规格型号：截面240mm2以内 km 1 1789.79 31 030410003 002 导线拆除 1.名称：架空导线拆除 2.规格型号：截面150mm2以内 km 1 1263.41 32 030410003 003 导线拆除 1.名称：架空导线拆除 2.规格型号：截面95mm2以内 km 1 800.15 33 030410003 004 导线拆除 1.名称：架空导线拆除 2.规格型号：截面35mm2以内 km 1 408.49 34 030408001 001 电力电缆拆除1.电力电缆拆除 2.截面400mm2以下 m 1 18.45 35 030408001 002 电力电缆拆除1.电力电缆拆除 2.截面240mm2以下 m 1 11.84 36 030408001 003 电力电缆拆除1.电力电缆拆除 2.截面120mm2以下 m 1 8.32 37 030408001 004 电力电缆拆除1.电力电缆拆除 2.截面35mm2以下 m 1 4.35 38 030411004 001 配线拆除 1.管内抽线 2.70mm2以内 m 1 2.30 39 030411004 002 配线拆除 1.管内抽线 2.35mm2以内 m 1 1.10 40 030411004 003 配线拆除 1.管内抽线 2.16mm2以内 m 1 0.84 41 030411004 004 配线拆除 1.管内抽线 2.6mm2以内 m 1 0.61 42 030410002 001 横担拆除 1.10KV以下横担拆除 2.横担形式综合考虑 组 1 31.61 43 030410002 002 横担拆除 1.1KV以下横担拆除 2.横担形式综合考虑 组 1 25.28 本页小计 最高限价单价 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 4 页 共 17 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 44 04B005 钢材回收 1.钢材回收 2.含拆除后的设备、围挡、构 筑物内钢筋及金属管道等 kg 1 -2.50 临时供电工程 增补拆除 45 030410001 001 电杆拆除 1.结构形式:水泥杆拆除 2.规格尺寸:杆高综合考虑 基 1 199.87 46 041001010 001 避雷器拆除 1.避雷器拆除 2.电压等级：10KV 组 1 38.35 47 041001010 002 避雷器拆除 1.避雷器拆除 2.电压等级：1KV 组 1 17.06 48 041001010 003 故障寻址器拆 除 1.杆上故障寻址器拆除 2.电压等级：10KV以下 套 1 128.45 49 041001010 004 接地挂环拆除1.接地挂环拆除 2.电压等级：10KV以下 套 1 15.86 50 041001010 005 跌落开关拆除1.跌落开关拆除 2.电压等级：10KV以下 组 1 117.93 51 041001010 006 低压综合配电 箱拆除 1.低压综合配电箱拆除 台 1 120.24 52 041001010 007 拆除金具、铁 构件 1.杆上金具、铁构件拆除 kg 1 4.25 53 041001011 001 钢杆拆除 1.9m钢杆拆除 2.杆高综合考虑 根 1 109.33 54 041001011 002 钢杆拆除 1.13m钢杆拆除 2.杆高综合考虑 根 1 199.87 55 041001011 003 钢杆拆除 1.18m钢杆拆除 2.杆高综合考虑 根 1 269.35 56 03B005 钢材回收 1.钢材回收 2.含拆除后的设备、围挡、构 筑物内钢筋及金属管道等 kg 1 -2.50 临时供电工程 安装 本页小计 最高限价单价 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 5 页 共 17 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 57 030401001 006 油浸电力变压 器 1.名称:三相油浸式变压器安 装 2.容量（kV·A):1000KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格:10#槽 钢 5.接地挂环、故障寻址器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 8.按暂估价78000元/台（不含 税材料价）计入 台 1 100443.97 58 030401001 007 油浸电力变压 器 1.名称:三相油浸式变压器安 装 2.容量（kV·A):800KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格:10#槽 钢 5.接地挂环、故障寻址器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 8.按暂估价62700元/台（不含 税材料价）计入 台 1 83766.97 59 030401001 008 油浸电力变压 器 1.名称:三相油浸式变压器安 装 2.容量（kV·A):600KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格:10#槽 钢 5.接地挂环、故障寻址器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 8.按暂估价66600元/台（不含 税材料价）计入 台 1 87842.44 本页小计 最高限价单价 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 6 页 共 17 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 60 030401001 009 油浸电力变压 器 1.名称:三相油浸式变压器安 装 2.容量（kV·A):500KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格:10#槽 钢 5.接地挂环、故障寻址器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 8.按暂估价56600元/台（不含 税材料价）计入 台 1 69621.85 61 030401001 010 油浸电力变压 器 1.名称:三相油浸式变压器安 装 2.容量（kV·A):250KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格:10#槽 钢 5.接地挂环、故障寻址器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 8.按暂估价24300元/台（不含 税材料价）计入 台 1 33878.02 62 030401001 011 油浸电力变压 器 1.名称:三相油浸式变压器安 装 2.容量（kV·A):100KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格:10#槽 钢 5.接地挂环、故障寻址器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 8.按暂估价18100元/台（不含 税材料价）计入 台 1 27120.02 本页小计 最高限价单价 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 7 页 共 17 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 63 030402002 001 真空断路器 1.名称:真空断路器 2.型号:ZWK32-12/630 3.电压等级(kV):10KV 4.基础型钢规格:槽钢10# 5.系统调试到正常运行 7.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 8.按暂估价8175元/台（不含 税材料价）计入 台 1 10291.52 64 030402005 001 真空接触器 1.真空断路器 2.型号ZWK32-12/630 3.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 4.按暂估价8175元/台（不含 税材料价）计入 台 1 9940.46 65 030410002 003 横担组装 1.名称:10KV以下横担安装 2.规格:横担、绝缘子、连接 铁件及螺栓 组 1 305.06 66 030410002 004 横担组装 1.名称:1KV以下横担安装 2.规格:横担、绝缘子、连接 铁件及螺栓 组 1 294.13 67 030410001 002 电杆组立 1.名称:水泥杆18m以内 2.包括运输、绝缘子、底盘、 卡盘、拉线盘、杆顶帽、抱箍 等附件，含基础、土方开挖回 填 3.运输距离自行考虑 4.规格型号：综合考虑 5.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 6.按暂估价3259元/根（不含 税材料价）计入 基 1 4908.29 本页小计 最高限价单价 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 8 页 共 17 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 68 030410001 003 电杆组立 1.名称:水泥杆15m以内 2.包括运输、绝缘子、底盘、 卡盘、拉线盘、杆顶帽、抱箍 等附件，含基础、土方开挖回 填 3.运输距离自行考虑 4.规格型号：综合考虑 5.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 6.按暂估价2320元/根（不含 税材料价）计入 基 1 3828.48 69 030410001 004 电杆组立 1.名称:水泥杆13m以内 2.包括运输、绝缘子、底盘、 卡盘、拉线盘、杆顶帽、抱箍 等附件，含基础、土方开挖回 填 3.运输距离自行考虑 4.规格型号：综合考虑 5.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 6.按暂估价1800元/根（不含 税材料价）计入 基 1 3057.85 70 030410001 005 电杆组立 1.名称:水泥杆11m以内 2.包括运输、绝缘子、底盘、 卡盘、拉线盘、杆顶帽、抱箍 等附件，含基础、土方开挖回 填 3.运输距离自行考虑 4.规格型号：综合考虑 5.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 6.按暂估价1400元/根（不含 税材料价）计入 基 1 2481.37 本页小计 最高限价单价 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 9 页 共 17 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 71 030410001 006 电杆组立 1.名称:水泥杆9m以内 2.包括运输、绝缘子、底盘、 卡盘、拉线盘、杆顶帽、抱箍 等附件，含基础、土方开挖回 填 3.运输距离自行考虑 4.规格型号：综合考虑 5.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 6.按暂估价784元/根（不含税 材料价）计入 基 1 1703.60 72 030410004 002 杆上设备 1.名称:驱鸟器 2.完全综合单价150元/套 组 1 150.00 73 030410004 003 杆上设备 1.名称:杆上配电箱 2.规格型号：综合考虑 3.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 4.按暂估价800元/台（不含税 材料价）计入 组 1 1473.55 74 030410004 004 杆上设备 1.名称:验电接地环 组 1 364.88 75 030410004 005 杆上设备 1.名称:故障指示器 2.规格型号:二遥 组 1 627.57 76 030410004 006 杆上设备 1.名称：电缆故障指示器 组 1 627.57 77 030408001 006 电力电缆 1.名称:1KV电力电缆 2.规格型号:YJV22-0.6/1KV- 4*240mm2 3.敷设部位:电缆沟内敷设 m 1 1040.46 78 030408001 007 电力电缆 1.名称:1KV电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1KV-4* 35 3.敷设方式:电缆沟内敷设 m 1 163.34 79 030408006 001 电力电缆头 1.名称:1KV电力电缆中间头 2.型号:4*240mm2 个 1 716.32 本页小计 最高限价单价 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 10 页 共 17 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 80 030408006 002 电力电缆头 1.名称:1KV电力电缆终端头 2.型号:4*240mm2 3.类型:热缩式 个 1 1449.68 81 030408006 003 电力电缆头 1.名称:1KV电力电缆终端头 2.型号:4*35mm2 3.类型:热缩式 个 1 709.25 82 030408006 004 电力电缆头 1.名称:1KV电力电缆中间头 2.型号:4*35mm2 个 1 313.08 83 030408003 001 电缆保护管 1.名称:塑料电缆保护管 2.规格:110mm以内 m 1 47.98 84 030408003 002 电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.规格型号:镀锌钢管Ф110 m 1 148.69 85 030410003 005 导线架设 1.名称:导线架设 2.型号:JKLYJ-1KV-150mm2 3.汽车运输、运距自行考虑 km 1 14753.38 86 030410003 006 导线架设 1.名称:导线架设 2.型号:JKLYJ-1KV-120mm2 3.汽车运输、运距自行考虑 km 1 12224.03 87 030410003 007 导线架设 1.名称:导线架设 2.型号:JKLYJ-10KV-185mm2 3.汽车运输、运距自行考虑 km 1 20349.01 88 030410003 008 导线架设 1.名称:导线架设 2.型号:JKLYJ-10KV-150mm2 3.汽车运输、运距自行考虑 km 1 15703.31 89 030410003 009 导线架设 1.名称:导线架设 2.型号:JKLYJ-10KV-120mm2 3.汽车运输、运距自行考虑 km 1 13643.21 90 030410003 010 导线架设 1.名称:导线架设 2.型号:JKLYJ-10KV-95mm2 3.汽车运输、运距自行考虑 km 1 10945.64 91 030410003 011 导线架设 1.名称:防老化线 2.型号:NL-BLVB 3.标称截面：70mm2 4.芯数：1规格型号 NL-BLVB -1*70 5.包含铜接线端子 km 1 10524.77 本页小计 最高限价单价 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 11 页 共 17 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 92 030410003 012 导线架设 1.名称:拉线 2.型号:GJ-70 3.延长环、悬式绝缘子、挂环 等 运输距离自行考虑 根 1 209.96 93 030404017 006 配电箱 1.名称:低压综合配电箱 2.型号:ZXPX-JL 3.基础形式、材质、规格:含 槽钢支撑架 4.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 5.按暂估价3000元/台（不含 税材料价）计入 台 1 4378.28 94 030402006 002 隔离开关 1.名称:隔离开关 2.型号:GW9-10H/600 3.安装条件:包含调试直至正 常运行 组 1 1240.54 95 030402006 003 隔离开关 1.名称:跌落开关 2.型号:RW3-10H/200 3.安装条件:包含调试直至正 常运行 组 1 733.50 96 030409002 001 接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格型号:-40*4 m 1 58.66 97 030409003 001 避雷引下线 1.名称:避雷引下线 2.断接卡子 m 1 70.55 98 030409008 001 等电位端子箱 、测试板 1.名称:等电位端子箱 台 1 63.36 99 030414011 001 接地装置 1.名称:接地网调试 系统 1 1144.55 100 030414009 001 避雷器 1.名称:避雷器 2.电压等级(kV):10KV 3.包含调试直至正常运行 组 1 709.32 101 030414015 001 电缆试验 1.名称:电缆泄露试验 根 1 175.45 102 030414001 001 电力变压器系 统 1.名称:变压器调试 2.容量(kV．A):2000kVA以下系统 1 10227.06 本页小计 最高限价单价 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 12 页 共 17 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 103 030414001 002 电力变压器系 统 1.名称:变压器调试 2.容量(kV．A):560kVA以下 系统 1 4662.54 临时供电工程 增补安装 104 04B001 变压器 1.名称:三相油浸式变压器安 装 2.容量（kV·A):400KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格:10#槽 钢 5.接地挂环、故障寻址器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 8.按暂估价42600元/台（不含 税材料价）计入 台 1 49172.71 105 04B002 变压器 1.名称:三相油浸式变压器安 装 2.容量（kV·A):315KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格:10#槽 钢 5.接地挂环、故障寻址器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 8.按暂估价31600元/台（不含 税材料价）计入 台 1 37182.71 本页小计 最高限价单价 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 13 页 共 17 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 106 04B003 变压器 1.名称:三相油浸式变压器安 装 2.容量（kV·A):250KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础型钢形式、规格:10#槽 钢 5.接地挂环、故障寻址器 6.调试直至正常运行 7.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 8.按暂估价24300元/台（不含 税材料价）计入 台 1 28688.88 107 030410001 007 电杆组立 1.名称:钢管杆15m以内 2.包括内容:运输、绝缘子、 底盘、拉盘、卡盘、杆顶帽、 抱箍等附件，含地脚螺栓、预 埋件等 3.运输距离自行考虑 4.规格型号：综合考虑 5.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 6.按暂估价30000元/根（不含 税材料价）计入 基 1 34312.52 108 030410001 008 电杆组立 1.名称:钢管杆18m以内 2.包括内容:运输、绝缘子、 底盘、拉盘、卡盘、杆顶帽、 抱箍等附件，含地脚螺栓、预 埋件等 3.运输距离自行考虑 4.规格型号：综合考虑 5.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 6.按暂估价42000元/根（不含 税材料价）计入 基 1 48027.86 109 030413001 002 铁构件 1.名称:杆上金具 2.材质:符合规范要求 kg 1 14.13 本页小计 最高限价单价 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 14 页 共 17 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 110 030408001 008 电力电缆 1.名称:10kv电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15KV- 3*120mm2 3.敷设方式、部位:排管敷设 m 1 306.38 111 030408006 005 电力电缆头 1.名称:热缩式电力电缆头 2.型号:3*120 3.安装部位:户外 4.电压等级（kV):10KV以下 个 1 1340.21 112 030408006 006 电力电缆头 1.名称:热缩式电力电缆头 2.型号:3*120 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):10KV以下 个 1 818.20 113 030408001 009 电力电缆 1.名称:10kv电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15KV- 3*150mm2 3.敷设方式、部位:排管敷设 m 1 388.30 114 030408006 007 电力电缆头 1.名称:热缩式电力电缆头 2.型号:3*150 3.安装部位:户外 4.电压等级（kV):10KV以下 个 1 1620.90 115 030408006 008 电力电缆头 1.名称:热缩式电力电缆头 2.型号:3*150 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):10KV以下 个 1 1002.17 116 030408001 010 电力电缆 1.名称:10kv电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15KV- 3*300mm2 3.敷设方式、部位:电缆沟敷 设 m 1 800.28 本页小计 最高限价单价 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 15 页 共 17 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 117 030408006 009 电力电缆头 1.名称:热缩式电力电缆头 2.型号:3*300 3.安装部位:户外 4.电压等级（kV):10KV以下 个 1 2234.90 118 030408006 010 电力电缆头 1.名称:热缩式电力电缆头 2.型号:3*300 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):10KV以下 个 1 1669.04 119 030408001 011 电力电缆 1.名称:10kv电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15-3* 70mm2 3.敷设方式、部位:电缆沟敷 设 m 1 235.46 120 030408006 011 电力电缆头 1.名称:热缩式电力电缆头 2.型号:3*70 3.安装部位:户外 4.电压等级（kV):10KV以下 个 1 1330.20 121 030408006 012 电力电缆头 1.名称:热缩式电力电缆头 2.型号:3*70 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):10KV以下 个 1 919.04 122 030408003 003 电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.规格:MPP-160/8 m 1 54.28 123 030410003 013 导线架设 1.名称:防老化线 2.型号:NL-BLVB 3.标称截面：185mm2 4.芯数：1规格型号 NL-BLVB -1*185 5.包含铜接线端子 km 1 24516.05 124 030410003 014 导线架设 1.名称:防老化线 2.型号:NL-BLVB 3.标称截面：240mm2 4.芯数：1规格型号 NL-BLVB -1*240 5.包含铜接线端子 km 1 36763.98 本页小计 最高限价单价 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 16 页 共 17 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 125 030410003 015 导线架设 1.名称:导线架设 2.型号:JKLYJ-10KV-240mm2 3.运输:汽车运输 4.运输距离自行考虑 km 1 22191.66 126 030410003 016 导线架设 1.名称:导线架设 2.型号:JKLYJ-10KV-70mm2 3.运输:汽车运输 4.运输距离自行考虑 km 1 8931.32 127 030410003 017 导线架设 1.被跨越物名称: 铁路 km 1 2237.25 128 030410003 018 导线架设 1.被跨越物名称: 河流 km 1 1425.56 129 030410003 019 导线架设 1.被跨越物名称: 电力线、通 讯线、公路 km 1 1702.10 130 030414015 002 电缆试验 1.名称:电缆故障点测试、电 缆泄漏试验 次/根 /点 1 3552.97 131 030402018 001 一进二出环网 柜 1.名称:一进二出环网柜（进 线计量柜1台、计量PT柜1台， 操作PT柜1台，进线总柜1台， 出线柜2台等其他电气附件） 2.结算时如利用旧料，扣除主 材费，只计安装费用 3.按暂估价88000元/台（不含 税材料价）计入 台 1 96741.87 132 030409001 001 接地极 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50*5*2500 根 1 101.87 133 030409002 002 接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 m 1 29.65 134 030414008 001 母线 1.名称:母线 2.电压等级（kV）:10KV 3.调试 段 1 2853.94 135 030414009 002 避雷器 1.名称:避雷器 2.电压等级（kV）:10KV 3.调试 组 1 1588.26 本页小计 最高限价单价 工程名称：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心建 设项目“三通一平”零星工程（临时供电及迁改工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“三通一平 ”零星工程（临时供 电及迁改工程）施工 第 17 页 共 17 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 136 030414002 001 送配电装置系 统 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级（kV）:10KV 3.系统调试 系统 1 2868.55 137 030414002 002 送配电装置系 统 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级（kV）:1KV 3.系统调试 系统 1 433.14 138 030414003 001 特殊保护装置1.名称:微机保护 2.调试 套 1 3302.14 139 030414005 001 中央信号装置1.名称:中央信号装置 2.调试 系统 （台 ） 1 5186.68 140 030414011 002 接地装置 1.名称:接地极调试 系统 1 457.82 141 04B004 带电接火费 1.带电接火费 处 1 15596.98 措施项目 本页小计 合 计

最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 1 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 场地平整 围挡 1 01B001 施工围挡 1.采用0.4MM压型彩钢瓦围挡 ，高度2.5m，顶部弯折100MM 2.立柱、横梁、斜撑采用B50* 30*3钢管，立柱间距3m，横梁 共3道，斜撑为0.2m短立柱， 斜撑长1.7m 3.符合建设工程绿色文明工地 标准 4.暂 估价68元/平米（全费用综合 单价） 5.具体做法详见设计图纸 m2 1 68.00 2 01B002 施工围挡 1.采用0.4MM压型彩钢瓦围挡 ，高度4m； 2.立柱采用φ203*8，φ159* 7两道立柱制作安装间距0.84m ，系杆、斜撑采用φ83*5制作 安装，立柱间距3m，横梁间距 1m共3道，上部采用一道斜撑 固定。 3.立柱基础尺寸：1.8*2*0.5 采用C20商品混凝土（含挖土 、支模等）； 4.围挡底部采用砖砌筑填充； 5.符合建设工程绿色文明工地 标准； 6.暂估价230元/平米（全费 用综合单价） 7.具体做法详见设计图纸 m2 1 230.00 场地平整 3 010101001 001 平整场地 1.机械平整场地 m2 1 0.66 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 2 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 4 010101001 002 平整场地 1.机械原土碾压1遍 m2 1 0.28 5 040101001 002 清表土方 1.土壤类别:三类土 2.清表土方包含农作物 、草 根、污土 3.清表土方 m3 1 3.73 临时道路 6 040202015 001 水泥稳定碎( 砾）石 1.水泥稳定碎石基层 2.厚度20cm 3.水泥含量5% 4.水泥碎石（砂）混合料从加 工厂到施工工地的场外运输费 用自行考虑 m2 1 69.37 7 040202015 002 水泥稳定碎( 砾）石 1.水泥稳定碎石基层厚度每增 减1cm 2.水泥含量5% 3.水泥碎石（砂）混合料从加 工厂到施工工地的场外运输费 用自行考虑 m2 1 3.29 8 040202002 001 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含灰量10 %） 2.厚度20cm 3.利用原土 m2 1 25.59 9 040202002 002 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含灰量10 %） 厚度每增减1cm 2.利用原土 m2 1 1.33 10 040202002 003 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含灰量12 %） 2.厚度20cm 3.利用原土 m2 1 28.38 11 040202002 004 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含灰量12 %） 厚度每增减1cm 2.利用原土 m2 1 1.45 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 3 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 12 040202002 005 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含灰量14 %） 2.厚度20cm 3.利用原土 m2 1 31.17 13 040202002 006 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含灰量14 %） 厚度每增减1cm 2.利用原土 m2 1 1.63 14 040201006 001 碎石垫层 1.道路碎石垫层 2.垫层厚度：30cm以内 m3 1 267.13 15 040201006 002 砂砾垫层 1.道路天然砂砾垫层 2.垫层厚度：30cm以内 m3 1 177.01 16 040201006 003 矿渣垫层 1.道路矿渣垫层 2.垫层厚度：30cm以内 m3 1 126.85 17 040203007 001 水泥混凝土 1.C25水泥混凝土路面 2.厚度20cm 3.含路面养护 m2 1 115.60 18 040203007 002 水泥混凝土 1.C25水泥混凝土路面 2.厚度15cm 3.含路面养护 m2 1 90.28 19 040203007 003 水泥混凝土 1.C25水泥混凝土路面 2.厚度18cm 3.含路面养护 m2 1 105.29 20 040203007 004 水泥混凝土 1.C25水泥混凝土路面 2.厚度22cm 3.含路面养护 m2 1 125.96 21 040203007 005 水泥混凝土 1.C25水泥混凝土路面 2.厚度24cm 3.含路面养护 m2 1 136.45 22 040203007 006 水泥混凝土 1.C25水泥混凝土路面 2.厚度25cm 3.含路面养护 m2 1 141.65 23 040203007 007 水泥混凝土 1.C25水泥混凝土路面 2.厚度每增减1cm 3.含路面养护 m2 1 8.04 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 4 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 24 040203006 001 沥青混凝土 1.中粒式沥青混凝土路面 机 械摊铺 2.厚度;4cm 3.拌和、运输、铺筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 51.26 25 040203006 002 沥青混凝土 1.中粒式沥青混凝土路面 机 械摊铺 2.厚度;5cm 3.拌和、运输、铺筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 64.24 26 040203006 003 沥青混凝土 1.中粒式沥青混凝土路面 机 械摊铺 2.厚度;6cm 3.拌和、运输、铺筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 77.23 27 040203006 004 沥青混凝土 1.中粒式沥青混凝土路面 机 械摊铺 2.厚度;每增减1cm 3.拌和、运输、铺筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 12.98 28 040203006 005 沥青混凝土 1.细粒式沥青混凝土路面 2.厚度;机械摊铺3cm 3.拌和、运输、铺筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 43.60 29 040203006 006 沥青混凝土 1.细粒式沥青混凝土路面 2.厚度;机械摊铺4cm 3.拌和、运输、铺筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 57.84 30 040203006 007 沥青混凝土 1.细粒式沥青混凝土路面 2.厚度;机械摊铺5cm 3.拌和、运输、铺筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 72.32 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 5 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 31 040203006 008 沥青混凝土 1.细粒式沥青混凝土路面 2.厚度;机械摊铺每增减0.5cm 3.拌和、运输、铺筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 7.63 32 040203006 009 沥青混凝土 1.粗粒式沥青混凝土路面 2.厚度;6cm 3.拌和、运输、铺筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 74.83 33 040203006 010 沥青混凝土 1.粗粒式沥青混凝土路面 2.厚度;7cm 3.拌和、运输、铺筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 87.16 34 040203006 011 沥青混凝土 1.粗粒式沥青混凝土路面 2.厚度;8cm 3.拌和、运输、铺筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 99.46 35 040203006 012 沥青混凝土 1.粗粒式沥青混凝土路面 2.厚度;每增减1cm 3.拌和、运输、铺筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 12.58 土方工程 36 010103001 001 买土方 1.买土及回运 2.完全综合单价23元/m³（虚 方） 3.运距自行考虑 m3 1 23.00 37 010101002 001 挖一般土方 1.挖掘机挖土方 2.土壤类别：综合考虑 3.挖土深度：自行考虑 m3 1 3.96 38 010101002 002 挖一般土方 1.人工挖一般土方 2.土壤类别：综合考虑 3.挖土深度：自行考虑 m3 1 39.84 39 010103001 002 买建筑垃圾 1.买建筑垃圾及回运 2.完全综合单价23元/m³（虚 方） 3.运距自行考虑 m3 1 23.00 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 6 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 40 040103001 001 回填建筑垃圾 1.机械回填建筑垃圾（不含建 筑垃圾材料费） 2.运距自行考虑 3.压实度：满足施工需求 m3 1 6.77 41 040103001 002 机械回填土 1.机械回填土 2.压实度，满足施工需求 3.填方材料品种：原土 m3 1 7.32 42 040103001 003 人工回填土 1.人工回填土 2.压实度，满足施工需求 3.填方材料品种：原土 m3 1 41.78 43 040103001 004 土方场内倒运 1.利用现场土回填的土方场内 倒运 2.完全综合单价9元/m³（虚方 ） m3 1 9.00 44 040103002 002 余方弃置 1.土方外运 2.工程量2000m³以内 3.运距自行考虑 4.完全综合单价32元/m³ m3 1 32.00 45 040103002 003 余方弃置 1.土方外运 2.工程量2000m³以上10000m³ 以内 3.运距自行考虑 4.完全综合单价28元/m³ m3 1 28.00 46 040103002 004 余方弃置 1.土方外运 2.工程量10000m³以外 3.运距自行考虑 4.完全综合单价23元/m³ m3 1 23.00 拆除项目 土建部分 47 041001001 001 拆除路面 1.机械拆除路面及基层 m3 1 12.13 48 041001002 001 拆除人行道 1.人工拆除人行道板 2.混凝土板 3.厚度综合考虑 m2 1 5.10 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 7 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 49 041001002 002 拆除人行道 1.人工拆除人行道板 2.石质板 3.厚度综合考虑 m2 1 6.73 50 041001004 001 铣刨路面 1.铣刨沥青路面 2.厚度5CM以内 m2 1 4.15 51 041001004 002 铣刨路面 1.铣刨沥青路面 2.厚度10CM以内 m2 1 6.05 52 041001004 003 铣刨路面 1.铣刨沥青路面 2.厚度15CM以内 m2 1 8.03 53 041001005 001 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除混凝土路侧石，拆 除后考虑回收利用 m 1 6.23 54 041001005 002 拆除侧、平( 缘）石 1.1.1.人工拆除石质侧石，拆 除后考虑回收利用 m 1 8.13 55 041001005 003 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除混凝土缘石，拆除 后考虑回收利用 m 1 4.15 56 041001005 004 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除石质缘石，拆除后 考虑回收利用 m 1 5.49 57 041001005 005 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除砖缘石，拆除后考 虑回收利用 m 1 2.87 58 041001005 006 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除混凝土侧平石，拆 除后考虑回收利用 m 1 9.35 59 041001005 007 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除石质侧平石，拆除 后考虑回收利用 m 1 12.21 60 041001001 002 拆除路面 1.人工拆除混凝土路面 2.厚度20CM m2 1 27.66 61 041001001 003 拆除路面 1.人工拆除沥青路面 2.厚度10CM m2 1 9.33 62 041001005 008 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除石质侧石，拆除后 考虑回收利用 m 1 8.13 63 041001007 001 拆除砖石结构1.人工拆除砖砌体，砖考虑回 收利用 m3 1 174.99 64 041001007 002 拆除砖石结构1.人工拆除石砌体 m3 1 208.26 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 8 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 65 041001008 001 拆除混凝土结 构 1.人工拆除拆除混凝土结构 m3 1 298.18 66 041001008 002 拆除混凝土结 构 1.人工拆除拆除钢筋混凝土结 构 m3 1 360.18 67 041001008 003 拆除混凝土结 构 1.机械拆除拆除钢筋混凝土结 构 m3 1 87.27 68 041001008 004 拆除混凝土结 构 1.机械拆除混凝土结构 m3 1 59.54 69 011613001 001 灯具拆除 1.普通灯具拆除 2.破坏性拆除 套 1 9.49 70 041001006 001 拆除管道 1.拆除混凝土管道φ450mm以 内 2.不考虑回收利用 3.破坏性拆除 m 1 20.97 71 041001006 002 拆除管道 1.拆除混凝土管道φ600mm以 内 2.不考虑回收利用 3.破坏性拆除 m 1 29.41 72 041001006 003 拆除管道 1.拆除混凝土管道φ1000mm以 内 2.不考虑回收利用 3.破坏性拆除 m 1 42.22 73 041001006 004 拆除管道 1.拆除金属管道φ800mm以内 2.机械拆除 3.不考虑回收利用 4.破坏性拆除 m 1 46.19 74 041001006 005 拆除管道 1.拆除金属管道 φ400mm以内 2.人工拆除 3.不考虑回收利用 4.破坏性拆除 m 1 21.47 75 011601001 001 房屋整体拆除1.房屋整体拆除 2.单层砖混结构 m2 1 15.03 76 011601001 002 房屋整体拆除1.房屋整体拆除 2.6层以内框架结构 m2 1 38.25 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 9 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 77 011615001 001 开孔（打洞）1.开孔打洞 2.开洞尺寸300mm以内 个 1 23.69 78 04B004 钢材回收 1.钢材考虑回收 2.含拆除后的围挡、构筑物内 钢筋及金属管道等 kg 1 -2.50 安装部分 79 041001006 006 拆除管道 1.材质:铸铁给水管拆除 2.管径:75mm以内 m 1 12.77 80 041001006 007 拆除管道 1.材质:铸铁给水管拆除 2.管径:100mm以内 m 1 17.02 81 041001006 008 拆除管道 1.材质:铸铁给水管拆除 2.管径:150mm以内 m 1 20.78 82 041001006 009 拆除管道 1.材质:铸铁给水管拆除 2.管径:250mm以内 m 1 27.76 83 041001006 010 拆除管道 1.材质:塑料给水管道拆除 2.管径:Φ100mm以内 m 1 10.14 84 041001006 011 拆除管道 1.材质:塑料给水管道拆除 2.管径:Φ125mm以内 m 1 10.14 85 041001006 012 拆除管道 1.材质:塑料给水管道拆除 2.管径:Φ150mm以内 m 1 11.19 86 041001006 013 拆除管道 1.材质:塑料给水管道拆除 2.管径:Φ200mm以内 m 1 12.68 87 04B005 钢材回收 1.钢材考虑回收 2.含拆除后的围挡、构筑物内 钢筋及金属管道等 kg 1 -2.50 环境整治 88 04B001 覆盖防尘绿网1.覆盖防尘绿网（6针200目） m2 1 2.07 文明交通治理 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 10 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 89 04B002 安装广角镜 1.安装广角镜 2.规格：直径φ800mm（成膜 生产），立柱2.5m钢管 3.镜面材料：三防镜面+定位 ，钢管+活动绞 套 1 251.31 90 040205018 001 警示柱 1.类型:人行道步桩柱 2.材料品种:钢管 根 1 185.46 91 040205012 001 隔离护栏 1.规格、型号:H690 2.材料说明：护栏栅片采用Φ 18钢筋，底管为60*40*4方管 ，立柱为80*80*4方管； 3.底座尺寸:420*300; 4.护栏栅片及立柱采用白色喷 塑处理；喷塑前，整体经化学 药剂或抛丸进行除锈，钢材表 面露出金属本色； 5.铸铁底座采用黑色防锈漆进 行表面处理，红色防锈漆进行 字体涂刷； 6.铁护栏H690暂定为135元/m （不含税材料价） m 1 155.99 92 040205012 002 隔离护栏 1.规格、型号:H690-H1330 2.材料说明：护栏栅片采用Φ 18钢筋，底管为60*40*4方管 ，立柱为80*80*4方管； 3.底座尺寸:420*300; 4.护栏栅片及立柱采用白色喷 塑处理；喷塑前，整体经化学 药剂或抛丸进行除锈，钢材表 面露出金属本色； 5.铸铁底座采用黑色防锈漆进 行表面处理，红色防锈漆进行 字体涂刷； 6.具体做法详见图纸。 7.铁护栏H690-H1330暂定为2 25元/m（不含税材料价） m 1 15.66 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 11 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 93 040205012 003 隔离护栏 1.规格、型号:H1330 2.材料说明：护栏栅片采用Φ 18钢筋，底管为60*40*4方管 ，立柱为80*80*4方管； 3.底座尺寸:420*300; 4.护栏栅片及立柱采用白色喷 塑处理；喷塑前，整体经化学 药剂或抛丸进行除锈，钢材表 面露出金属本色； 5.铸铁底座采用黑色防锈漆进 行表面处理，红色防锈漆进行 字体涂刷。 6.铁护栏H1330暂定为245元/ m（不含税材料价） m 1 282.71 临时道路及现 状道路导改 94 040204002 001 人行道块料铺 设 1.人行道板铺设（干砌混凝土 人行道板 规格边长×边长× 厚度(cm)40×40×7） 2.100mm厚C15混凝土垫层 m2 1 78.86 95 010403003 001 石挡土墙 1.石料种类、规格:毛石 2.砂浆强度等级、配合比:M5 混合砂浆 m3 1 595.40 96 040103001 007 回填路基 1.外购山皮石回填路基（含购 买山皮石费用） 2.运距自行考虑 m3 1 52.00 97 040103001 008 回填路基 1.土凝岩回填路基 2.基层厚度20cm 3.含土凝岩量10% 4.土凝岩按暂估价1200元/t（ 不含税材料价）计入 5.利用原土 m3 1 290.90 98 040202001 001 路床(槽）整 形 1.路床整形 2.清理路基回填段草皮（不含 外运） m2 1 1.87 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 12 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 99 010401003 001 实心砖墙 1.机红砖砌体 2.M7.5水泥砂浆砌筑 m3 1 673.27 防汛工程 100 040101005 001 挖淤泥、流砂1.人工挖淤泥、流砂 m3 1 144.07 101 040101005 003 挖淤泥、流砂1.机械挖淤泥、流砂 m3 1 11.11 102 040101005 002 人工掏挖井、 池淤泥 检查 井、雨水口 1.人工掏挖井、池淤泥 检查 井、雨水口 m3 1 475.70 道路养护 103 040202002 007 道路洒水 1.道路洒水养护 m2 1 0.24 104 040402017 001 道路灌缝 1.道路沥青路面灌缝 m 1 6.55 105 040402017 002 道路灌缝 1.道路混凝土路面灌缝 m 1 6.85 106 040202002 008 泛油养护 1.修复面层：撒碎石2-6MM m2 1 1.37 107 040202002 009 修复面层 1.修复面层：级配砾石补坑 2.2.5cm以内 m2 1 14.87 108 040202002 010 修复面层 1.修复面层:磨耗层罩面 m2 1 4.36 109 040202002 011 修复面层 1.修复面层：龟裂面层处理玻 璃纤维布 m2 1 23.93 110 040202002 012 修复面层 1.修复面层：龟裂面层处理土 工布 m2 1 29.32 道路标线 111 011502007 001 粘贴反光条 1.粘贴反光条 ㎡ 1 111.84 112 04B003 安装减速带 1.安装减速带 2.规格:1000*350*40mm m 1 85.61 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 13 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 113 040205006 001 标线 冷喷（白、黄色）标线 m2 1 13.83 114 040205007 001 安装标志牌 1.安装小型标志牌 2.规格：1m2以内 套 1 236.81 115 040205003 001 标杆 1.类型:标志牌立杆 2.材质:柱式标杆 3.规格尺寸:镀锌钢管50*50* 3 4.高度:2m 根 1 194.49 临时绿化 土方回填 116 050101009 001 种植土回（换 ）填 1.回填土质要求：符合种植土 土质要求 2.含买土价格 3.完全综合单价25元/m³ m3 1 25.00 苗木移栽 117 050101004 001 起挖乔木 1.起挖乔木 2.土球直径50cm以内 株 1 29.29 118 050102001 001 栽植乔木 1.栽植乔木 2.乔木胸径6cm以内 株 1 29.15 119 050101004 002 起挖乔木 1.起挖乔木 2.土球直径60cm以内 株 1 46.48 120 050102001 002 栽植乔木 1.栽植乔木 2.乔木胸径6-8cm以内 株 1 55.40 121 050101004 003 起挖乔木 1.起挖乔木 2.土球直径70cm以内 株 1 72.90 122 050102001 003 栽植乔木 1.栽植乔木 2.乔木胸径8-10cm以内 3.树木支撑 株 1 72.21 123 050101004 004 起挖乔木 1.起挖乔木 2.土球直径80cm以内 株 1 113.32 124 050102001 004 栽植乔木 1.栽植乔木 2.乔木胸径10-12cm以内 株 1 110.83 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 14 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 125 050101003 001 起挖灌木 1.起挖灌木 2.土球直径30cm以内 株 1 11.62 126 050102002 001 栽植灌木 1.栽植灌木 2.灌木规格：地径4-6cm 株 1 13.69 127 050101003 002 起挖灌木 1.起挖灌木 2.土球直径40cm以内 株 1 21.15 128 050102002 002 栽植灌木 1.栽植灌木 2.灌木规格：地径6-8cm 株 1 21.43 129 050101003 003 起挖灌木 1.起挖灌木 2.土球直径50cm以内 株 1 30.65 130 050102002 003 栽植灌木 1.栽植灌木 2.灌木规格：地径8-10cm 株 1 31.00 131 050101003 004 起挖绿篱 1.起挖绿篱 2.高度：60cm以内 m2 1 19.34 132 050102005 001 栽植绿篱 1.栽植绿篱 2.苗木规格：40cm m2 1 44.58 种植苗木 133 01B036 乔木养护 1.乔木养护（苗木单价＞500 元/颗） 2.苗木成活养护和保存养护， 按二年考虑 株 1 60.00 134 01B037 乔木养护 1.乔木养护（苗木单价≤500 元/颗） 2.苗木成活养护和保存养护， 按二年考虑 株 1 30.00 135 050102001 005 栽植乔木 1.种类:北京杨 2.胸径或干径:胸径8-10cm， 冠径≥1.2m 3.分支点：≥2.8 4.主枝树：第一层主枝3-5， 均匀分布 株 1 148.74 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 15 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 136 050102001 006 栽植乔木 1.种类:枣树 2.胸径或干径:胸径8-10cm， 冠径≥1.5m， 3.分支点：≥2.2 4.主枝树：第一层主枝3-5， 均匀分布 株 1 359.15 137 050102001 007 栽植乔木 1.种类:枣树 2.胸径或干径:胸径10-12cm ，冠径≥2.3m， 3.分支点：≥2.2 4.主枝树：第一层主枝3-5， 均匀分布 株 1 585.40 138 050102001 008 栽植乔木 1.种类:国槐 2.胸径或干径:干径6-8cm，冠 径≥0.8m， 3.分支点：≥2.6 4.主枝树：主枝3-5，均匀分 布 株 1 189.15 139 050102001 009 栽植乔木 1.种类:国槐 2.胸径或干径:胸径8-10cm， 冠径≥1.5m， 3.分支点：≥2.6 4.主枝树：主枝3-5，均匀分 布 株 1 425.40 140 050102001 010 栽植乔木 1.种类:国槐 2.胸径或干径:胸径10-12cm ，冠径≥2m， 3.分支点：≥2.6 4.主枝树：主枝3-5，均匀分 布 株 1 730.83 141 050102001 011 栽植乔木 1.种类:国槐 2.胸径或干径:胸径12-15cm ，冠径≥2.5m， 3.分支点：≥2.6 4.主枝树：主枝3-5，均匀分 布 株 1 1359.53 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 16 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 142 050102001 012 栽植乔木 1.种类:竹柳 2.胸径或干径:胸径6-8cm，冠 径≥1m， 3.分支点：≥1.8 4.主枝树：主枝3-5，均匀分 布 株 1 133.59 143 050102001 013 栽植乔木 1.种类:榆树 2.胸径或干径:胸径8-10cm， 冠径≥1m， 3.分支点：≥2.5 4.主枝树：主枝3-5，均匀分 布 株 1 185.40 144 050102001 014 栽植乔木 1.种类:榆树 2.胸径或干径:胸径10-12cm ，冠径≥1.2m， 3.分支点：≥2.5 4.主枝树：主枝3-5，均匀分 布 株 1 320.83 145 050102001 015 栽植乔木 1.种类:榆树 2.胸径或干径:胸径12-15cm ，冠径≥2.5m 3.分支点：≥2.5 4.主枝树：主枝3-5，均匀分 布 株 1 529.53 146 050102001 016 栽植乔木 1.种类:山楂树 2.地径:地径6-8cm， 3.冠径：≥1.5m 4.主枝树：3-5个 5.主干高：60-80cm 株 1 201.43 147 050102001 017 栽植乔木 1.种类:山楂树 2.地径:地径8-10cm， 3.冠径：≥1.8m 4.主枝树：3-5个 5.主干高：60-80cm 株 1 339.15 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 17 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 148 050102001 018 栽植乔木 1.种类:山楂树 2.地径:地径10-12cm， 3.冠径：≥2m 4.主枝树：3-5个 5.主干高：60-80cm 株 1 565.40 149 050102001 019 栽植乔木 1.种类:山楂树 2.地径:地径12-15cm， 3.冠径：≥2.5m 4.主枝树：3-5个 5.主干高：60-80cm 株 1 832.21 150 050102001 020 栽植乔木 1.种类:白皮松 2.苗木规格:苗高2.5-3m,地 径7-8cm，冠径1.5-1.8m 3.枝下高：≤40cm 株 1 440.83 151 050102001 021 栽植乔木 1.种类:白皮松 2.苗木规格:苗高3-3.5m,地 径7-8cm，冠径1.9-2.3m 3.枝下高：≤40cm 株 1 769.53 152 050102001 022 栽植乔木 1.种类:油松 2.苗木规格:苗高≥3m,地径7- 8cm，冠径≥1.3m 3.枝下高：≤60cm 株 1 379.53 153 050102001 023 栽植乔木 1.种类:油松 2.苗木规格:苗高≥3.5m,地径 8-10cm，冠径≥1.8m 3.枝下高：≤80cm 株 1 759.90 154 05B005 灌木养护 1.灌木养护 2.苗木成活养护和保存养护， 按二年考虑 3.完全综合单价10元/株 株 1 10.00 155 050102002 004 栽植灌木 1.种类:桧柏球 2.苗木规格:修剪后高度60-80 cm（球径60-80cm） 株 1 102.11 156 050102002 005 栽植灌木 1.种类:桧柏球 2.苗木规格:修剪后高度80-10 0cm（球径80-100cm） 株 1 173.69 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 18 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 157 050102002 006 栽植灌木 1.种类:丁香 2.冠丛高:100cm-150cm(主枝 数6-10），冠径≥0.6m 株 1 66.11 158 050102002 007 栽植灌木 1.种类:丁香 2.冠丛高:高度150-200cm(主 枝数6-10），冠径≥1m 株 1 71.69 159 050102002 008 栽植灌木 1.种类:山桃 2.苗木规格:地径4-6cm，冠径 ≥1m 3.主枝树：3-5个 4.主干高：60-80cm 株 1 72.11 160 050102002 009 栽植灌木 1.种类:金叶槐球 2.苗木规格:干高1.1-1.4m（ 球高度≥0.6m，冠径≥0.8m） 株 1 163.69 161 050102002 010 栽植灌木 1.种类:金叶榆球 2.苗木规格:干高1.1-1.4m， （球高度≥0.8m，冠径≥1m） 株 1 201.43 162 05B006 绿篱养护 1.绿篱养护 2.苗木成活养护和保存养护， 按二年考虑 3.完全综合单价16元/㎡ m2 1 16.00 163 050102005 002 栽植绿篱 1.种类:胶东卫矛 2.篱高:40-60cm 3.蓬径：≥15cm 4.单株主枝：≥6 m2 1 118.58 164 050102005 003 栽植绿篱 1.种类:金叶榆 2.篱高:40-60cm 3.蓬径：≥15cm 4.单株主枝：≥6 m2 1 108.58 165 050102005 004 栽植绿篱 1.种类:砂地柏 2.篱高:40-60cm 3.蓬径：≥30cm 4.单株主枝：≥3个 m2 1 80.58 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 19 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 166 050102012 001 铺种草皮 1.铺种草皮 m2 1 18.00 167 050102013 001 喷播植草(灌 木）籽 1.喷播植草籽 m2 1 7.00 168 05B007 草坪养护 1.草坪养护 2.苗木成活养护和保存养护， 按二年考虑 m2 1 10.00 砍伐树木 169 050101001 001 砍伐乔木 1.砍伐苗木 2.苗木规格：30cm以内 株 1 58.82 170 050101001 002 砍伐乔木 1.砍伐苗木 2.苗木规格：30cm以外 株 1 119.37 171 050101002 001 挖树根(蔸) 1.挖树根 2.苗木规格：30cm以内 株 1 101.57 172 050101002 002 挖树根(蔸) 1.挖树根 2.苗木规格：30cm以外 株 1 204.89 日常维修 土建部分 拆除工程 道路拆除工程 173 041001003 004 拆除基层 人工拆除道路基层 1.材质: 碎(砾)石基层 2.厚度:暂定15cm m2 1 23.37 174 041001003 005 拆除基层 人工拆除道路基层 1.材质: 片(块)石基层 2.厚度:暂定20cm m2 1 40.99 175 041001003 006 拆除基层 人工拆除道路基层 1.材质: 矿渣基层 2.厚度:暂定15cm m2 1 25.08 176 041001003 007 拆除基层 人工拆除道路基层 1.材质: 砂砾煤渣基层 2.厚度:暂定15cm m2 1 17.52 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 20 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 177 041001003 008 拆除基层 人工拆除道路基层 1.材质:多合土 无骨料基层 2.厚度:暂定15cm m2 1 20.04 178 041001003 009 拆除基层 人工拆除道路基层 1.材质:多合土 有骨料基层 2.厚度:暂定15cm m2 1 22.73 179 041001003 010 拆除基层 人工拆除道路面层 1.材质:沥青类路面面层 2.厚度:7cm以内 m2 1 21.48 180 041001003 011 拆除基层 人工拆除道路面层 1.材质:沥青类路面面层 2.厚度:7cm以外 m2 1 26.38 181 041001003 012 拆除基层 1.人工拆除水泥混凝土面层（ 有筋） 2.厚度:暂定15cm m2 1 57.26 182 041001003 013 拆除基层 1.人工拆除水泥混凝土面层（ 无筋） 2.厚度:暂定15cm m2 1 48.52 183 041001002 003 拆除人行道 人工拆除人行道板 1.材质:混凝土 2.厚度:综合考虑 m2 1 5.10 184 041001002 004 拆除人行道 人工拆除人行道板 1.材质:石质板 2.厚度:综合考虑 m2 1 6.73 185 041001002 005 拆除人行道 人工拆除人行道板 1.材质:普通黏土砖 2.厚度:综合考虑 3.铺贴方式：平铺 m2 1 5.10 186 041001002 006 拆除人行道 人工拆除人行道板 1.材质:普通黏土砖 2.厚度:综合考虑 3.铺贴方式：侧铺 m2 1 8.58 187 041001002 007 拆除人行道 人工拆除人行道板 1.材质:普通黏土砖 2.厚度:综合考虑 3.铺贴方式：立铺 m2 1 16.93 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 21 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 188 041001005 009 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除混凝土路侧石，拆 除后考虑回收利用 m 1 6.23 189 041001005 010 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除石质侧石，拆除后 考虑回收利用 m 1 8.13 190 041001005 011 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除混凝土侧平石，拆 除后考虑回收利用 m 1 9.35 191 041001005 012 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除砖缘石，拆除后考 虑回收利用 m 1 2.87 192 041001005 013 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除混凝土缘石，拆除 后考虑回收利用 m 1 4.15 193 041001005 014 拆除侧、平( 缘）石 1.人工拆除石质缘石，拆除后 考虑回收利用 m 1 5.49 拆除砖石结构 、混凝土结构 、井 194 041001007 003 拆除砖石结构 人工拆除砖砌井 1.结构形式:砖砌井深3m内 2.砖考虑回收利用 m3 1 221.90 195 041001007 004 拆除砖石结构 人工拆除砖砌井 1.结构形式:砖砌井深4m内 2.砖考虑回收利用 m3 1 280.07 196 041001007 005 拆除砖石结构人工拆除砖砌井 1.结构形式:砖砌井深4m外 m3 1 366.95 197 041001007 006 拆除砖石结构人工拆除石砌井 1.结构形式:石砌井深3m内 m3 1 255.29 198 041001007 007 拆除砖石结构人工拆除石砌井 1.结构形式:石砌井深4m内 m3 1 322.07 199 041001007 008 拆除砖石结构人工拆除石砌井 1.结构形式:石砌井深4m外 m3 1 422.07 修复工程 修复基层 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 22 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 200 040202002 013 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含灰量10 %） 2.厚度20cm 3.利用原土 m2 1 27.63 201 040202002 014 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含灰量10 %） 厚度每增减1cm 2.利用原土 m2 1 1.39 202 040202002 015 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含灰量12 %） 2.厚度20cm 3.利用原土 m2 1 30.46 203 040202002 016 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含灰量12 %） 厚度每增减1cm 2.利用原土 m2 1 1.54 204 040202002 017 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含灰量14 %） 2.厚度20cm 3.利用原土 m2 1 33.28 205 040202002 018 石灰稳定土 1.石灰稳定土基层（含灰量14 %） 厚度每增减1cm 2.利用原土 m2 1 1.71 206 040202004 001 石灰、粉煤灰 、土 石灰、粉煤灰、土基层 1.材料名称：石灰、粉煤灰、 土 2.配合比: 石灰:粉煤灰:土 1 2:35:53 3.厚度:20cm 4.利用原土 m2 1 34.30 207 040202004 002 石灰、粉煤灰 、土 石灰、粉煤灰、土基层 1.材料名称：石灰、粉煤灰、 土 2.配合比: 石灰:粉煤灰:土 1 2:35:53 3.厚度:每增减1cm 4.利用原土 m2 1 1.80 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 23 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 208 040202004 003 石灰、粉煤灰 、土 石灰、粉煤灰、土基层 1.材料名称：石灰、粉煤灰、 土 2.配合比: 石灰:粉煤灰:土 8 :80:12 3.厚度:20cm 4.利用原土 m2 1 40.34 209 040202004 004 石灰、粉煤灰 、土 石灰、粉煤灰、土基层 1.材料名称：石灰、粉煤灰、 土 2.配合比: 石灰:粉煤灰:土 8:80:12 3.厚度:每增减1cm 4.利用原土 m2 1 2.08 210 040202009 001 砂砾石 天然砂基层 1.材料名称:天然砂砾 2.厚度:20cm m2 1 47.30 211 040202009 002 砂砾石 天然砂基层 1.材料名称:天然砂砾 2.厚度:每增减1cm m2 1 2.15 212 040202008 001 矿渣 矿渣基层 1.材料名称:矿渣 2.厚度:20cm m2 1 41.26 213 040202008 002 矿渣 矿渣基层 1.材料名称:矿渣 2.厚度:每增减1cm m2 1 1.66 214 040202011 001 碎石 碎石基层 1.材料名称:碎石 2.厚度:20cm m2 1 63.68 215 040202011 002 碎石 碎石基层 1.材料名称:碎石 2.厚度:每增减1cm m2 1 3.10 216 040202015 003 水泥稳定碎( 砾）石 1.修复基层 水泥稳定碎石(砂 )基层 厚度20cm 2.运距：自行考虑 m2 1 73.48 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 24 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 217 040202015 004 水泥稳定碎( 砾）石 1.修复基层 水泥稳定碎石(砂 )基层 厚度每增减1cm 2.运距：自行考虑 m2 1 3.53 218 040202001 002 路床(槽）整 形 路床整形 1.清理路基回填段草皮（不含 外运） m2 1 1.87 修复面层 219 040203001 001 沥青表面处治1.修复面层 沥青表面处治 乳 化沥青 双层式 m2 1 6.33 220 040203003 001 透层、粘层 1.修复面层 粘层(结合)油 乳 化沥青 m2 1 1.31 221 040203003 002 透层、粘层 1.修复面层 透层油 乳化沥青 m2 1 3.89 222 040203006 013 沥青混凝土 1.修复面层 粗粒式沥青混凝 土面层，暂按AC-25考虑 2.厚度:机械摊铺6cm 3.工作内容:加工、运输、铺 筑、碾压 4.运距:自行考虑 m2 1 76.40 223 040203006 014 沥青混凝土 1.修复面层 粗粒式沥青混凝 土面层，暂按AC-25考虑 2.厚度:机械摊铺7cm 3.工作内容:加工、运输、铺 筑、碾压 4.运距:自行考虑 m2 1 89.12 224 040203006 015 沥青混凝土 1.修复面层 粗粒式沥青混凝 土面层，暂按AC-25考虑 2.厚度:机械摊铺8cm 3.工作内容:加工、运输、铺 筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 101.87 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 25 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 225 040203006 016 沥青混凝土 1.修复面层 粗粒式沥青混凝 土面层，暂按AC-25考虑 2.厚度:机械摊铺每增减1cm 3.工作内容:加工、运输、铺 筑、碾压 4.运距:自行考虑 m2 1 12.72 226 040203006 017 沥青混凝土 1.修复面层 中粒式沥青混凝 土，暂按AC-20考虑 2.厚度:机械摊铺4cm 3.工作内容:加工、运输、铺 筑、碾压 4.运距:自行考虑 m2 1 52.57 227 040203006 018 沥青混凝土 1.修复面层 中粒式沥青混凝 土，暂按AC-20考虑 2.厚度:机械摊铺5cm 3.工作内容:加工、运输、铺 筑、碾压 4.运距:自行考虑 m2 1 65.69 228 040203006 019 沥青混凝土 1.修复面层 中粒式沥青混凝 土面层，暂按AC-20考虑 2.厚度:机械摊铺6cm 3.工作内容:加工、运输、铺 筑、碾压 4.运距:自行考虑 m2 1 78.70 229 040203006 020 沥青混凝土 1.修复面层 中粒式沥青混凝 土面层，暂按AC-20考虑 2.厚度:机械摊铺每增减1cm 3.工作内容:加工、运输、铺 筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 12.76 230 040203006 021 沥青混凝土 1.修复面层 细粒式沥青混凝 土，暂按AC-13考虑 2.厚度:机械摊铺3cm 3.工作内容:加工、运输、铺 筑、碾压 4.运距:自行考虑 m2 1 44.81 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 26 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 231 040203006 022 沥青混凝土 1.修复面层 细粒式沥青混凝 土，暂按AC-13考虑 2.厚度:机械摊铺4cm 3.工作内容:加工、运输、铺 筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 59.24 232 040203006 023 沥青混凝土 1.修复面层 细粒式沥青混凝 土，暂按AC-13考虑 2.厚度:机械摊铺5cm 3.工作内容:加工、运输、铺 筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 74.27 233 040203006 024 沥青混凝土 1.修复面层 细粒式沥青混凝 土，暂按AC-13考虑 2.厚度:机械摊铺每增减0.5cm 3.工作内容:加工、运输、铺 筑、碾压 4.运距：自行考虑 m2 1 7.67 234 040203007 008 水泥混凝土 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm 3.工作内容:混凝土运输、浇 筑、养护 m2 1 131.44 235 040203007 009 水泥混凝土 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.工作内容:混凝土运输、浇 筑、养护 m2 1 167.66 236 040203007 010 水泥混凝土 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:每增减1cm 3.工作内容:混凝土运输、浇 筑、养护 m2 1 14.47 237 040402017 003 道路切缝 1.道路混凝土路面切缝8cm m 1 7.35 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 27 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 翻修附属项目 238 040303001 001 混凝土垫层（ 人行道） 1.基础垫层：C15混凝土 m3 1 692.70 239 040204002 002 人行道块料铺 设 1.材料品种:花岗岩道板 2.铺砌方式：浆砌 3.石材厚度：50mm 4.结算时如利用旧料、扣除主 材费 m2 1 169.95 240 040204002 003 人行道块料铺 设 1.材料品种:花岗岩道板 2.铺砌方式：干砌 3.石材厚度：50mm 4.结算时如利用旧料、扣除主 材费 m2 1 143.64 241 040204002 004 人行道块料铺 设 1.材料品种:植草砖 2.铺砌方式：干砌 3.厚度：80mm 4.结算时如利用旧料、扣除主 材费 m2 1 78.92 242 040204002 005 人行道块料铺 设 1.材料品种:渗水砖 2.铺砌方式：浆砌 3.厚度：60mm 4、结算时如利用旧料、扣除 主材费 m2 1 83.76 243 040303001 002 混凝土垫层（ 侧平石基础垫 层） 1.基础垫层：C15混凝土 m3 1 711.50 244 040204004 001 安砌侧(平、 缘）石 1.材料品种:花岗岩马路侧石 2.结算时如利用旧料、扣除主 材费 m 1 36.03 砌筑井（检查 井、雨水口） 维修 245 040204006 001 检查井升降（ 检查井） 1.检查井维修 升高 深度30cm 座 1 264.49 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 28 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 246 040204006 002 检查井升降（ 检查井） 1.检查井维修 升高 深度60cm 座 1 532.30 247 040204006 003 检查井升降（ 检查井） 1.检查井维修 降低 深度30cm 座 1 172.44 248 040204006 004 检查井升降（ 检查井） 1.检查井维修 降低 深度60cm 座 1 308.96 249 040204006 005 检查井升降（ 检查井） 1.雨水口维修 升高 深度20cm 座 1 112.59 250 040204006 006 检查井升降（ 检查井） 1.雨水口维修 升高 深度40cm 座 1 193.63 251 040204006 007 检查井升降（ 检查井） 1.雨水口维修 降低 深度20cm 座 1 54.45 252 040204006 008 检查井升降（ 检查井） 1.雨水口维修 降低 深度40cm 座 1 63.31 253 040504001 001 砌筑井（雨水 口） 1.井圈、井盖安装：球墨铸铁 井盖带座防盗700mm(重型) 座 1 837.48 254 040504001 002 砌筑井（雨水 口） 1.井盖安装：球墨铸铁井盖70 0mm(重型) 座 1 765.09 255 040504001 003 砌筑井（雨水 口） 1.雨水口篦安装：球墨铸铁雨 水口箅带座400mm×800mm 座 1 531.14 256 040504001 004 砌筑井（雨水 口） 1.雨水口篦安装：球墨铸铁雨 水口篦400mm×800mm 座 1 433.43 挖沟槽土方、 回填 257 040101002 010 挖沟槽土方 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m以内 m3 1 58.60 258 040101002 011 挖沟槽土方 反铲挖掘机 不装车 一、二类 土 m3 1 3.96 259 040101002 012 挖沟槽土方 1.人工配合机械挖土方 2.一、二类土 m3 1 6.75 260 040103001 014 机械回填土 1.机械回填土 2.压实度，满足施工需求 3.填方材料品种：原土 m3 1 7.32 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 29 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 261 040103001 015 人工回填土 1.人工回填土 2.压实度，满足施工需求 3.填方材料品种：原土 m3 1 26.12 混凝土管维修 262 040305001 001 垫层 1.材料品种:碎石 2.厚度:综合考虑 m3 1 422.87 263 040305001 002 垫层 1.材料品种:天然砂 2.厚度:综合考虑 m3 1 312.35 264 040305001 003 垫层 1.材料品种:矿渣 2.厚度:综合考虑 m3 1 296.40 265 040305001 004 垫层 1.材料品种:3：7灰土 2.厚度:综合考虑 m3 1 443.11 266 040303001 003 混凝土垫层（ 混凝土 平基 ） 1.材料品种:C15混凝土 2.厚度:综合考虑 m3 1 877.72 267 040303001 004 混凝土垫层（ 混凝土 管座 ） 1.材料品种:C15混凝土 2.厚度:综合考虑 m3 1 1000.32 268 040501001 001 混凝土管 1.混凝土管道铺设 Ⅱ级管径3 00mm以内（承插口） m 1 59.67 269 040501001 002 混凝土管 1.混凝土管道铺设 Ⅱ级管径4 00mm以内（承插口） m 1 88.26 270 040501001 003 混凝土管 1.混凝土管道铺设 Ⅱ级管径5 00mm以内（承插口） m 1 106.85 271 040501001 004 混凝土管 1.混凝土管道铺设 Ⅱ级管径6 00mm以内（承插口） m 1 135.59 272 040501001 005 混凝土管 1.混凝土管道铺设 Ⅱ级管径7 00mm以内（承插口） m 1 156.21 273 040501001 006 混凝土管 1.混凝土管道铺设 Ⅱ级管径8 00mm以内（承插口） m 1 258.97 274 040501001 007 混凝土管 1.混凝土管道铺设 Ⅱ级管径9 00mm以内（承插口） m 1 332.47 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 30 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 275 040501001 008 混凝土管 1.混凝土管道铺设 Ⅱ级管径1 000mm以内（承插口） m 1 598.87 钢筋工程 276 040901001 001 现浇构件钢筋1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:6.5~10mm t 1 7002.20 277 040901002 001 预制构件钢筋1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:10mm t 1 6442.77 278 040901002 002 预制构件钢筋1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:12~14mm t 1 6159.35 279 040901002 003 预制构件钢筋1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:16~25mm t 1 5479.63 280 040901002 004 预制构件钢筋1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:28~32mm t 1 5172.12 安装部分 281 040805001 001 常规照明灯 1、路灯安装 大马路弯灯 臂 长3m以下 2、路灯按暂估价1500元/套（ 不含税材料价）计入 套 1 1758.15 282 040803001 001 电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16 3.敷设方式、部位:穿管敷设 m 1 86.95 283 040803005 001 电缆终端头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:干包型 3.规格:35mm2以下 五芯 4.安装部位:室外 个 1 127.10 284 040803006 001 电缆中间头 1.名称:电力电缆中间头 2.型号:35mm2以内 个 1 230.42 285 040803007 001 铺砂、盖保护 板(砖） 1.铺砂 2.盖保护板（砖） m 1 38.67 286 040804001 001 配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管RC100 3.配置形式:埋地敷设 m 1 136.33 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 31 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 287 040804001 002 配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管RC70 3.配置形式:埋地敷设 m 1 75.63 288 040804001 003 配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管RC50 3.配置形式:埋地敷设 m 1 52.01 289 040804002 001 配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5 m 1 3.48 290 040804002 002 配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4 m 1 4.89 291 040804002 003 配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-6 m 1 7.04 292 040804004 001 接线盒 1.名称:防水接线盒 2.安装形式:暗装 个 1 12.07 293 040806001 001 接地极 1.名称:接地极 2.规格:50*5镀锌角钢 3.土质:普通土 4.基础接地形式:焊接 根 1 123.01 294 040806002 001 接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:40*4镀锌扁钢 3.接地母线制作、安装 m 1 32.24 295 040807003 001 接地装置调试1.名称:接地网调试 系统 1 1144.55 296 040807003 002 接地装置调试 1.接地极调试 2.独立接地装置6根接地极以 内 系统 1 457.82 新做项目 297 010901002 001 型材屋面 1.型材品种、规格:镀锌压型 钢板1.8mm 2.镀锌压型钢板1.8mm:96.24 元/m2（材料暂估价不含税材 料价格） m2 1 151.92 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 32 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 298 011302001 001 屋面龙骨 屋面龙骨 1、材质：型钢 t 1 10755.08 临时供水及迁 改工程 临时供水土建 工程 299 040101002 007 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.人工挖土 3.挖土深度:综合考虑 m3 1 58.60 300 040101002 008 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.机械挖土 3.挖土深度:综合考虑 m3 1 3.96 301 040101002 009 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.机械挖土，人工配合 3.挖土深度:综合考虑 m3 1 6.75 302 040501008 001 水平导向钻进 1.钻导向孔 管径300mm 2.扩孔 3.牵引铺设（主材焊接钢管） 4.现场如与主材不一致可进行 换算 5.包含钻孔、扩孔、管道铺设 等拖管工艺施工全部工作内容 m 1 667.93 303 040501008 002 水平导向钻进 1.钻导向孔 管径500mm 2.扩孔 3.牵引铺设（主材焊接钢管） 4.现场如与主材不一致可进行 换算 5.包含钻孔、扩孔、管道铺设 等拖管工艺施工全部工作内容 m 1 1564.54 304 040501008 003 水平导向钻进 1.钻导向孔 管径600mm 3.牵引铺设（主材焊接钢管） 4.现场如与主材不一致可进行 换算 5.包含钻孔、扩孔、管道铺设 等拖管工艺施工全部工作内容 m 1 2376.10 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 33 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 305 040504001 005 砌筑井 1.砖砌圆形阀门井 2.井室内径1.2m，井深2.05m 3.含重型球墨铸铁井盖 座 1 3514.06 306 040504001 006 砌筑井 1.砖砌矩形水表井 2.井室净空尺寸2.15m*1.1m* 1.4m 3.含重型球墨铸铁井盖 座 1 7311.63 临时供水安装 工程 307 040501004 001 塑料管 1.材质及规格:给水用U-PVC De1.0MPa De50 2.连接形式:承插粘接 3.管道检验及试验要求:压力 试验、冲洗 m 1 25.68 308 040501004 002 塑料管 1.材质及规格:给水用U-PVC De1.0MPa De63 2.连接形式:承插粘接 3.管道检验及试验要求:压力 试验、冲洗 m 1 29.25 309 040501004 003 塑料管 1.材质及规格:给水用U-PVC De1.0MPa De75 2.连接形式:承插粘接 3.管道检验及试验要求:压力 试验、冲洗 m 1 36.48 310 040501004 004 塑料管 1.材质及规格:给水用U-PVC De1.0MPa De90 2.连接形式:承插粘接 3.管道检验及试验要求:压力 试验、冲洗 m 1 46.21 311 040501004 005 塑料管 1.材质及规格:给水用U-PVC De1.0MPa De110 2.连接形式:承插粘接 3.管道检验及试验要求:压力 试验、冲洗 m 1 52.45 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 34 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 312 040501004 006 塑料管 1.材质及规格:给水用U-PVC De1.0MPa De160 2.连接形式:承插粘接 3.管道检验及试验要求:压力 试验、冲洗 m 1 96.77 313 040501004 007 塑料管 1.材质及规格:给水用PE 1.0 MPa De110 2.连接形式:热熔粘接 3.管道检验及试验要求:压力 试验、冲洗 m 1 52.75 314 040501004 008 塑料管 1.材质及规格:给水用PE 1.0 MPa De160 2.连接形式:热熔粘接 3.管道检验及试验要求:压力 试验、冲洗 m 1 104.29 315 040502003 001 塑料管管件 1.种类:三通 2.材质及规格:给水用U-PVC 1.0MPa De110 3.连接方式:承插连接 个 1 47.22 316 040502003 002 塑料管管件 1.种类:弯头 2.材质及规格:给水用U-PVC 1.0MPa De110 3.连接方式:承插连接 个 1 43.75 317 040502003 003 塑料管管件 1.种类:塑料法兰 2.材质及规格:给水用U-PVC 1.0MPa De110 3.连接方式:承插连接 个 1 51.32 318 040502003 004 塑料管管件 1.种类:堵头 2.材质及规格:给水用U-PVC 1.0MPa De110 3.连接方式:承插连接 个 1 51.32 319 040502003 005 塑料管管件 1.种类:异径 2.材质及规格:给水用U-PVC 1.0MPa De110 3.连接方式:承插连接 个 1 53.24 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 35 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 320 040502003 006 塑料管管件 1.种类:三通 2.材质及规格:给水用U-PVC 1.0MPa De160 3.连接方式:承插连接 个 1 74.68 321 040502003 007 塑料管管件 1.种类:弯头 2.材质及规格:给水用U-PVC 1.0MPa De160 3.连接方式:承插连接 个 1 77.35 322 040502003 008 塑料管管件 1.种类:塑料法兰 2.材质及规格:给水用U-PVC 1.0MPa De160 3.连接方式:承插连接 个 1 131.73 323 040502003 009 塑料管管件 1.种类:堵头 2.材质及规格:给水用U-PVC 1.0MPa De160 3.连接方式:承插连接 个 1 89.82 324 040502003 010 塑料管管件 1.种类:异径 2.材质及规格:给水用U-PVC 1.0MPa De160 3.连接方式:承插连接 个 1 91.92 325 040502003 011 塑料管管件 1.种类:三通 2.材质及规格:给水用PE 1.0 MPa De160 3.连接方式:热熔粘接 个 1 231.58 326 040502003 012 塑料管管件 1.种类:弯头 2.材质及规格:给水用PE 1.0 MPa De160 3.连接方式:热熔粘接 个 1 150.66 327 040502003 013 塑料管管件 1.种类:塑料法兰 2.材质及规格:给水用PE 1.0 MPa De160 3.连接方式:热熔粘接 个 1 141.17 328 040502003 014 塑料管管件 1.种类:异径 2.材质及规格:给水用PE 1.0 MPa De160 3.连接方式:热熔粘接 个 1 165.23 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 36 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 329 040502003 015 塑料管管件 1.种类:堵头 2.材质及规格:给水用PE 1.0 MPa De160 3.连接方式:热熔粘接 个 1 163.13 330 040502003 016 塑料管管件 1.种类:三通 2.材质及规格:给水用PE 1.0 MPa De110 3.连接方式:热熔粘接 个 1 136.28 331 040502003 017 塑料管管件 1.种类:弯头 2.材质及规格:给水用PE 1.0 MPa De110 3.连接方式:热熔粘接 个 1 102.85 332 040502003 018 塑料管管件 1.种类:塑料法兰 2.材质及规格:给水用PE 1.0 MPa De110 3.连接方式:热熔粘接 个 1 122.32 333 040502003 019 塑料管管件 1.种类:异径 2.材质及规格:给水用PE 1.0 MPa De110 3.连接方式:热熔粘接 个 1 94.90 334 040502003 020 塑料管管件 1.种类:堵头 2.材质及规格:给水用PE 1.0 MPa De110 3.连接方式:热熔粘接 个 1 92.98 335 040502005 001 阀门 1.种类:给水管用球阀 2.材质及规格:UPVC De50 1. 0MP 3.连接方式:承插粘接 个 1 60.95 336 040502005 002 阀门 1.种类:排气阀 2.材质及规格:U-PVC De50 1 .0MPa 3.连接方式:法兰连接 个 1 140.73 337 040502005 003 阀门 1.种类:给水管用球阀 2.材质及规格:UPVC De63 1. 0MP 3.承插粘接 个 1 70.50 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 37 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 338 040502005 004 阀门 1.种类:排气阀 2.材质及规格:UPVC De63 1. 0MP 3.连接方式:承插粘接 个 1 179.92 339 040502005 005 阀门 1.种类:给水管用球阀 2.材质及规格:UPVC De75 1. 0MP 3.承插粘接 个 1 90.50 340 040502005 006 阀门 1.种类:给水管用球阀 2.材质及规格:UPVC De110 1 .0MP 3.承插粘接 个 1 109.35 341 040502005 007 阀门 1.种类:给水管用涡轮闸阀 2.材质及规格:UPVC De110 1 .0MPa 3.承插粘接 个 1 397.60 342 040502005 008 阀门 1.种类:给水管用球阀 2.材质及规格:UPVC De90 1. 0MPa 3.承插粘接 个 1 104.61 343 040502005 009 阀门 1.种类:给水管用涡轮闸阀 2.材质及规格:UPVC De160 1 .0MPa 3.承插粘接 个 1 640.19 344 040502009 001 水表 1.规格:DN50 2.安装方式:包含三个闸阀、 一个止回阀、一个水表 3、按暂估价180元/个（不含 税材料价）计入 个 1 1233.06 345 040502009 002 水表 1.规格:DN80 2.安装方式:包含三个闸阀、 一个止回阀、一个水表 3、按暂估价237元/个（不含 税材料价）计入 个 1 1853.46 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 38 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 346 040502009 003 水表 1.规格:DN100 2.安装方式:包含三个闸阀、 一个止回阀、一个水表 3、按暂估价320元/个（不含 税材料价）计入 个 1 2074.00 347 040502009 004 水表 1.规格:DN150 2.安装方式:包含三个闸阀、 一个止回阀、一个水表 3、按暂估价520元/个（不含 税材料价）计入 个 1 3361.22 348 040502009 005 水表 1.规格:DN65 2.安装方式:包含三个闸阀、 一个止回阀、一个水表 3、按暂估价190元/个（不含 税材料价）计入 个 1 1578.90 349 040502008 001 套管制作、安 装 1.形式、材质及规格:刚性防 水套管DN200 个 1 756.74 350 040502008 002 套管制作、安 装 1.形式、材质及规格:刚性防 水套管DN250 个 1 939.72 351 040502008 003 套管制作、安 装 1.形式、材质及规格:刚性防 水套管DN150 个 1 579.38 352 040501001 009 混凝土管 1.承插式钢筋混凝土管道 管 径1000mm 2.闭水试验 m 1 574.71 353 040501001 010 混凝土管 1.承插式钢筋混凝土管道 管 径300mm 2.闭水试验 m 1 114.78 措施项目 354 011705001 001 大型机械设备 进出场及安拆 1.挖掘机进出场费 2.投标时自行考虑 台· 次 1 6853.88 355 011705001 002 大型机械设备 进出场及安拆 1.压路机进出场费 2.投标时自行考虑 台· 次 1 4168.43 本页小计 最高限价单价 工程名称：市政建设工程-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公 用服务中心建设项目“ 三通一平” 零星工程（临时道路、场地平整 等工程）施工 标段：山西转型综合 改革示范区建设工程 管理与公用服务中心 建设项目“ 三通一 平” 零星工程（临 时道路、场地平整等 工程）施工 第 39 页 共 39 页 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 最高限价单 价 合价 其中 暂估价 356 011705001 003 大型机械设备 进出场及安拆 1.起重机进出场费 2.投标时自行考虑 台· 次 1 7809.15 357 011705001 004 大型机械设备 进出场及安拆 1.推土机进出场费 2.投标时自行考虑 台· 次 1 5773.03 358 041102031 001 管（渠）道平 基模板 1.构件类型:管道平基 2.模板制作、安装、拆除、整 理堆放及场内外运输 3.模板材质：自行考虑 m2 1 66.85 359 041102032 001 管（渠）道管 座模板 1.构件类型:管道管座 2.模板制作、安装、拆除、整 理堆放及场内外运输 3.模板材质：自行考虑 m2 1 93.01 360 050403001 001 树木支撑架 1.支撑类型、材质:树棍桩 一 字桩 株 1 12.08 361 050403001 002 树木支撑架 1.支撑类型、材质:树棍桩 三 字桩 株 1 12.08 362 050403001 003 树木支撑架 1.支撑类型、材质:树棍桩 四 字桩 株 1 14.84 本页小计 合 计